转让合同的目的是为了将权益或财产安全地转移给受让人，遵循合同法的相关规定。通过查阅范文和学习法律知识，可以帮助大家更好地理解和运用转让合同。
在建工程转让合同
转让方：_________（下称“甲方”）。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
受让方：_________（下称“乙方”）。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
鉴于：
1．_________年_________月_________日，_________法院作出_________中法执字第_________号《民事裁定书》，将_________（建筑面积共计_________平方米）裁定给甲方。
甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。
第一条标的物。
甲方转让给乙方的标的物为：
第二条价款及支付。
一、价款。
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
二、支付。
1．本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元。
2．下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元：
a．甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下。
b．甲方与乙方／乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》，将房产转让给乙方／乙方指定的民事主体。
c．本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3．房产权属证书办至乙方／乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元。
第三条税费。
1．甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担。
2．甲方将房产转让给乙方／乙方指定的.民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方／乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务。
一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：
1．甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书。
2．甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a．与乙方／乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》。
b．开具售房发票。
c．向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务。
1．如期支付房产转让款。
2．协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：
a．乙方逾期付款超过120个工作日。
b．乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：
a．甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下。
b．甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方／乙方指定的民事主体名下。
c．甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方／乙方指定的民事主体名下。
d．未经乙方书面同意，甲方将房产抵押／转让／赠与／投资／抵债给乙方／乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
第六条违约责任。
任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。
第七条合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
第八条协议附件。
本协议附件包括但不限于：_________。
第九条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条争议的解决。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条后继立法。
除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十三条通知。
本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条协议的解释。
本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十五条生效条件。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十六条其他。
本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_________签订地点：_________。
在建工程转让合同
2、甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。
甲方转让给乙方的标的物为：_________________位于_______________(建筑面积共计___________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。
一、价款甲方转让房产总价格为人民币_____________元。
二、支付
2、下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的___________%，计人民币___________元：_________________a、甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;b、甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》，将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;c、本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3、房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_______________%，计人民币___________元。
1、甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;
2、甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。
1、甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;
2、甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：_________________a、与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;b、开具售房发票;c、向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务
1、如期支付房产转让款;
2、协助办理房产权属证书。
二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：_________________
a、乙方逾期付款超过120个工作日;
b、乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：_________________
a、甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;
b、甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;
c、甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：_________________不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下;d、未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。第六条违约责任
任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
本协议附件包括但不限于：_________________。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
本协议一式___________份，具有相同法律效力。各方当事人各执___________份，其他用于履行相关法律手续。
在建工程转让协议书
转让方：_________（下称“甲方”）。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
受让方：_________（下称“乙方”）。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
鉴于：
甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。
第一条标的物。
甲方转让给乙方的标的物为：
位于_________（建筑面积共计_________平方米）。上述标的物以下统称“房产”。
第二条价款及支付。
一、价款。
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
二、支付。
2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元：
a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下；
c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元。
第三条税费。
1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担；
2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务。
一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：
1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书；
2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》；
b.开具售房发票；
c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务。
1.如期支付房产转让款；
2.协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：
a.乙方逾期付款超过120个工作日；
b.乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：
a.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下；
b.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下；
d.未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除。
协议书。
面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
第六条违约责任。
任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。
第七条合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
第八条协议附件。
本协议附件包括但不限于：_________。
第九条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条争议的解决。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条后继立法。
除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十三条通知。
本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条协议的解释。
本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十五条生效条件。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十六条其他。
本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
公司在建工程转让合同
法定代表人：_______________。
承包方：___________________。
法定代表人：_______________。
按照《xxx合同法》的原则，并参考《xxx建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同;。
2.本合同附件;。
第二条、图纸和文件的保管与提供。
1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条、工程概况。
1.工程名称：_________工程。
2.国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号：_________，工程项目表文件号：_________，申请建筑许可执照文件号：_________，计划任务书文件号：_________，初步设计文件号：_________，总概算文件号：_________。
4.工程地点：_________市_________区(县)_________路。
5.工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
6.工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。
(1)承包方包工、包全部材料。
(2)承包方包工、部分包料，发包方提供部分材料。
(3)承包方包工、发包方包全部材料。
如按预算实行包工包料，属于承包方及发包方负责供应之材料，承包方将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第四条、工程期限。
(一)开工。
1.根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_________天(日历天)，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
2.开工前_________天，承包方向发包方发出开工通知书。
3.如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
(5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
(7)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(二)竣工。
(1)承包方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(2)因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包方承担违约责任。
(3)施工中发包方如需提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和安全采取的措施。发包方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
(4)凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。
第五条、工程师。
建设工程实行监理的，发包方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包方与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照《xxx合同法》中委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
1.发包方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。
2.工程师姓名：_________，职务：_________，职权：_________，发包方委托的职权：_________，需要取得发包方批准才能行使的职权：_________。
3.合同履行中，发生影响发包方承包方双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同关于争议的约定处理。
4.除合同内有明确约定或经发包方同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权利与义务。
第六条、工程质量。
(一)工程质量等级。
1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。发包方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，在条款内约定。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________。
在建工程转让协议书
转让方：_________（下称“甲方”）。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
受让方：_________（下称“乙方”）。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
鉴于：
甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。
甲方转让给乙方的标的物为：
位于_________（建筑面积共计_________平方米）。上述标的物以下统称“房产”。
第二条价款及支付。
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元：
a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下；
c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3.房产权属证书办至乙方／乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元。
1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担；
2.甲方将房产转让给乙方／乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方／乙方指定的民事主体各自负担。
一、甲方义务。
房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：
1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书；
2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a.与乙方／乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》；
b.开具售房发票；
c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务。
1.如期支付房产转让款；
2.协助办理房产权属证书。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：
a.乙方逾期付款超过120个工作日；
b.乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：
a.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下；
b.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方／乙方指定的民事主体名下；
d.未经乙方书面同意，甲方将房产抵押／转让／赠与／投资／抵债给乙方／乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
本协议附件包括但不限于：_________。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_________签订地点：_________。
在建工程转让合同
转让方：_________(下称“甲方”)。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
受让方：_________(下称“乙方”)。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
鉴于：
甲、乙双方因在建工程转让事宜‘经协商一致‘签署本协议‘共同遵守执行。
第一条标的物。
甲方转让给乙方的标的物为：
位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。
第二条价款及支付。
一、价款。
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
二、支付。
2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元：
a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;。
c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元。
第三条税费。
1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;。
2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务。
一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理‘具体如下：
1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;。
2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;。
b.开具售房发票;。
c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务。
1.如期支付房产转让款;。
2.协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一‘甲方有权解除协议：
a.乙方逾期付款超过120个工作日;。
b.乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一‘乙方有权解除协议：
a.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;。
b.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;。
d.未经乙方书面同意‘甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起‘本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内‘甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
第六条违约责任。
任何一方违反本协议规定‘须赔偿相对方因此遭受的损失。
第七条合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜‘须经双方协商一致‘签订补充协定‘补充协定与本合同具有同等效力。
第八条协议附件。
本协议附件包括但不限于：_________。
第九条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议‘应自不可抗力事件发生之日起三日内‘将事件情况以书面形式通知另一方‘并自事件发生之日起三十日内‘向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条争议的解决。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时‘应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议‘则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动‘不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任‘不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条后继立法。
除法律本身有明确规定外‘后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更‘经协商一致对本协议进行修改或补充‘但应采取书面形式。
第十三条通知。
本协议要求或允许的通知或通讯‘不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址‘应自变更之日起三日内‘将变更后的地址通知另一方‘否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条协议的解释。
本协议各条款的标题仅为方便而设‘不影响标题所属条款的意思。
第十五条生效条件。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十六条其他。
本协议一式_________份‘具有相同法律效力。各方当事人各执_________份‘其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
转让方：_________(下称“甲方”)。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
受让方：_________(下称“乙方”)。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
鉴于：
甲、乙双方因在建工程转让事宜‘经协商一致‘签署本协议‘共同遵守执行。
第一条标的物。
甲方转让给乙方的标的物为：
位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。
第二条价款及支付。
一、价款。
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
二、支付。
2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元：
a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;。
c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元。
第三条税费。
1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;。
2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务。
一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理‘具体如下：
1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;。
2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;。
b.开具售房发票;。
c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务。
1.如期支付房产转让款;。
2.协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一‘甲方有权解除协议：
a.乙方逾期付款超过120个工作日;。
b.乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一‘乙方有权解除协议：
a.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;。
b.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;。
d.未经乙方书面同意‘甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起‘本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内‘甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
第六条违约责任。
任何一方违反本协议规定‘须赔偿相对方因此遭受的损失。
第七条合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜‘须经双方协商一致‘签订补充协定‘补充协定与本合同具有同等效力。
第八条协议附件。
本协议附件包括但不限于：_________。
第九条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议‘应自不可抗力事件发生之日起三日内‘将事件情况以书面形式通知另一方‘并自事件发生之日起三十日内‘向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条争议的解决。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时‘应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议‘则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动‘不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任‘不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条后继立法。
除法律本身有明确规定外‘后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更‘经协商一致对本协议进行修改或补充‘但应采取书面形式。
第十三条通知。
本协议要求或允许的通知或通讯‘不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址‘应自变更之日起三日内‘将变更后的地址通知另一方‘否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条协议的解释。
本协议各条款的标题仅为方便而设‘不影响标题所属条款的意思。
第十五条生效条件。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十六条其他。
本协议一式_________份‘具有相同法律效力。各方当事人各执_________份‘其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
在建工程转让协议书
转让方：_____________________________（下称“甲方”）。
地址：_______________________________。
法定代表人：_________________________。
职务：_______________________________。
受让方：_____________________________（下称“乙方”）。
地址：_______________________________。
法定代表人：_________________________。
职务：_______________________________。
鉴于：
甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。
甲方转让给乙方的标的物为：
位于_________________（建筑面积共计_________平方米）。上述标的物以下统称“房产”。
一、价款。
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
二、支付。
2．下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元：
a．甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下；
c．本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3．房产权属证书办至乙方／乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元。
1．甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担；
2．甲方将房产转让给乙方／乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方／乙方指定的`民事主体各自负担。
一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：
1．甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书；
2．甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a．与乙方／乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》；
b．开具售房发票；
c．向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务。
1．如期支付房产转让款；
2．协助办理房产权属证书。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：
a．乙方逾期付款超过120个工作日；
b．乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：
a．甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下；
b．甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方／乙方指定的民事主体名下；
d．未经乙方书面同意，甲方将房产抵押／转让／赠与／投资／抵债给乙方／乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
本协议附件包括但不限于：___________________________________________.
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_____________签订地点：_____________。
文档为doc格式。
在建工程转让协议
转让方：(下称“甲方”)。
受让方：(下称“乙方”)。
法定代表人：法定代表人：
1、喀什市农三师20xx年通连公路工程46团第二合同段（等外级公路，全长25公里）工程。
甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。
第一条标的物。
甲方转让给乙方的标的物为：“位于喀什市麦盖提县46团境内（公路段全长25公里）等外级公路，包工包料；包费用项目”。上述标的物以下统称“路段”。
第二条价款及支付。
一、价款：甲方转让路段总价格为人民币7659409.62元。
二、支付：见借款合同。
第三条甲方义务。
甲方义务。甲方于借款合同到期之日无法归还乙方借款时，将在建工程农三师20xx年通连公路工程46团第二合同段（等外级公路，全长25公里）转让给乙方。
第四条生效条件。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第六条其他。
本协议一式两份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人(签字)：代表人(签字)：
年月日年月日。
签订地点：签订地点：
在建工程转让协议
转让方：_________(下称“甲方”)。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
受让方：_________(下称“乙方”)。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
鉴于：
甲、乙双方因在建工程转让事宜‘经协商一致‘签署本协议‘共同遵守执行。
第一条标的物。
甲方转让给乙方的标的物为：
位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。
第二条价款及支付。
一、价款。
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
二、支付。
2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元：
a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;。
c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元。
第三条税费。
1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;。
2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务。
一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理‘具体如下：
1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;。
2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;。
b.开具售房发票;。
c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务。
1.如期支付房产转让款;。
2.协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一‘甲方有权解除协议：
a.乙方逾期付款超过120个工作日;。
b.乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一‘乙方有权解除协议：
a.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;。
b.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;。
d.未经乙方书面同意‘甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起‘本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内‘甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
第六条违约责任。
任何一方违反本协议规定‘须赔偿相对方因此遭受的损失。
第七条合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜‘须经双方协商一致‘签订补充协定‘补充协定与本合同具有同等效力。
第八条协议附件。
本协议附件包括但不限于：_________。
第九条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议‘应自不可抗力事件发生之日起三日内‘将事件情况以书面形式通知另一方‘并自事件发生之日起三十日内‘向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条争议的解决。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时‘应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议‘则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动‘不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任‘不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条后继立法。
除法律本身有明确规定外‘后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更‘经协商一致对本协议进行修改或补充‘但应采取书面形式。
第十三条通知。
本协议要求或允许的通知或通讯‘不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址‘应自变更之日起三日内‘将变更后的地址通知另一方‘否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条协议的解释。
本协议各条款的标题仅为方便而设‘不影响标题所属条款的意思。
第十五条生效条件。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十六条其他。
本协议一式_________份‘具有相同法律效力。各方当事人各执_________份‘其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
转让方：_____________________________（下称“甲方”）。
地址：_______________________________。
法定代表人：_________________________。
职务：_______________________________。
受让方：_____________________________（下称“乙方”）。
地址：_______________________________。
法定代表人：_________________________。
职务：_______________________________。
鉴于：
甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。
第一条标的物。
甲方转让给乙方的标的物为：
位于_________________（建筑面积共计_________平方米）。上述标的物以下统称“房产”。
第二条价款及支付。
一、价款。
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
二、支付。
2．下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元：
a．甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下；
c．本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3．房产权属证书办至乙方／乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元。
第三条税费。
1．甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担；
2．甲方将房产转让给乙方／乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方／乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务。
一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：
1．甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书；
2．甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a．与乙方／乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》；
b．开具售房发票；
c．向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务。
1．如期支付房产转让款；
2．协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：
a．乙方逾期付款超过120个工作日；
b．乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：
a．甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下；
b．甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方／乙方指定的民事主体名下；
d．未经乙方书面同意，甲方将房产抵押／转让／赠与／投资／抵债给乙方／乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
第六条违约责任。
任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。
第七条合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
第八条协议附件。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条争议的解决。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条后继立法。
除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十三条通知。
本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
第十四条协议的解释。
本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十五条生效条件。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十六条其他。
本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_____________签订地点：_____________。
在建工程转让协议
转让方：xx建设工程有限公司（下称“甲方”）。
法定代表人：
委托代理人：
受让方：xx（下称“乙方”）。
法定代表人：
委托代理人：
鉴于：
1、20xx年1月8日，工程建设单位xx与xx建设工程有限公司签订《xx工程》，将工程承包给施工方xx建设工程有限公司；20xx年1月12日，由于施工方业务调整等其他因素，不能继续进行工程施工。
甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。
甲方转让给乙方的转让内容为：
位于xx的人饮工程。上述转让内容以下统称“工程”。
价款及支付。
一、价款。
甲方转让工程总价格为人民币983000元。
二、支付。
1、本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的20％，计人民币136600元；
2、下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的80％，计人民币546400元：
a、甲方已依据工程主管部门验收合格后将工程交付给建设单位；
c、工程主管部门验收合格并接受工程竣工资料，受理工程竣工决算等相关资料。
3、工程建设完成后八个月之内，工程不出现任何质量问题，相关主管部门也认可工程完工后无任何问题后，甲方将拨付全部工程款给乙方。
双方义务。
一、甲方义务：
a、甲方将工程转让给乙方后，不得在参与工程建设，但必须监督乙方按照《xx工程》施工内容进行施工。
b、甲方在工程竣工并验收合格后，不得以最初施工方的名义领取工程款，工程主管部门在工程竣工进行款项拨付时可以按照《在建工程转让协议书》拨付乙方（xx）工程款。
二、乙方义务。
2、协助完成工程竣工资料。
3、按期完成工程，并保证工程质量。
协议变更与解除。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议。
二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：
a、乙方逾期付款超过120个工作日。
b、乙方未能协助甲方完成竣工资料。
三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：
a、甲方未于本协议规定期限将工程相关资料转让给乙方，未办理相关转让手续。
b、未经乙方书面同意，甲方将工程转让给乙方／乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的工程转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
违约责任。
任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。
合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
争议的解决。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
后继立法。
除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
通知。
本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
协议的解释。
本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
生效条件。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
其他。
本协议一式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人（签字）：代表人（签字）：
日期：日期：
签订地点：签订地点：
在建工程转让协议
转让方：_________(下称“甲方”)。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
受让方：_________(下称“乙方”)。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
鉴于：
甲、乙双方因在建工程转让事宜‘经协商一致‘签署本协议‘共同遵守执行。
第一条标的物。
甲方转让给乙方的标的物为：
位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。
第二条价款及支付。
一、价款。
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
二、支付。
2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元：
a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;。
c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元。
第三条税费。
1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;。
2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务。
一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理‘具体如下：
1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;。
2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;。
b.开具售房发票;。
c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务。
1.如期支付房产转让款;。
2.协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一‘甲方有权解除协议：
a.乙方逾期付款超过120个工作日;。
b.乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一‘乙方有权解除协议：
a.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;。
b.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;。
d.未经乙方书面同意‘甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起‘本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内‘甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
第六条违约责任。
任何一方违反本协议规定‘须赔偿相对方因此遭受的损失。
第七条合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜‘须经双方协商一致‘签订补充协定‘补充协定与本合同具有同等效力。
第八条协议附件。
本协议附件包括但不限于：_________。
第九条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议‘应自不可抗力事件发生之日起三日内‘将事件情况以书面形式通知另一方‘并自事件发生之日起三十日内‘向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条争议的解决。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时‘应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议‘则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动‘不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任‘不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条后继立法。
除法律本身有明确规定外‘后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更‘经协商一致对本协议进行修改或补充‘但应采取书面形式。
第十三条通知。
本协议要求或允许的通知或通讯‘不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址‘应自变更之日起三日内‘将变更后的地址通知另一方‘否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条协议的解释。
本协议各条款的标题仅为方便而设‘不影响标题所属条款的意思。
第十五条生效条件。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十六条其他。
本协议一式_________份‘具有相同法律效力。各方当事人各执_________份‘其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_________签订地点：_________。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
在建工程转让协议
转让方：_________（下称“甲方”）。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
受让方：_________（下称“乙方”）。
地址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
鉴于：
甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。
第一条标的物。
甲方转让给乙方的标的物为：
第二条价款及支付。
一、价款。
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
二、支付。
2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元：
a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下；
c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________％，计人民币_________元。
第三条税费。
1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担；
2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务。
2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》；
b.开具售房发票；
c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务。
1.如期支付房产转让款；
2.协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除。
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：
a.乙方逾期付款超过120个工作日；
b.乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：
a.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下；
b.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下；
d.未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。
五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。
六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。
第六条违约责任。
任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。
第七条合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
第八条协议附件。
本协议附件包括但不限于：_________。
第九条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条争议的解决。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的`放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条后继立法。
除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十三条通知。
本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条协议的解释。
本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十五条生效条件。
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十六条其他。
本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_________签订地点：_________。
在建工程抵押合同
转让方（以下简称甲方）：
法定代表人：职务：
住所地：
受让方（以下简称乙方）：
法定代表人：职务：
住所地：
鉴于：
1、甲方系【____________________】项目（以下简称目标项目，该项目系在建工程）的合法所有权人。
2、现甲方拟转让目标项目，乙方同意受让。
据此，甲乙双方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经友好协商，就转让目标项目相关事宜达成一致，于_____年_____月_____日（以下简称协议签订日）在青岛市市南区（以下简称协议签订地）订立本协议，供甲乙双方共同遵守。
第一条目标项目概况。
1.1项目名称：
1.2项目地点：
1.3项目面积：占地面积_____平方米，总建筑面积_____平方米（最终面积以工程骏工验收后实测面积为准），总投资金额为。
1.4项目范围：
本项目用地的土地性质为，其四至范围为东至__________，西至__________，南至__________，北至__________。目标项目的具体范围见合同附件一所附的图纸。
1.5项目现状：
1.5.1开发现状：
1.5.2投资现状：
第二条目标项目已取得的合法批准文件或证书。
2.1规划意见书，编号：__________。
2.2建设用地规划许可证，编号：__________。
2.3建设工程规划许可证，编号：__________。
2.4建设用地土地使用权证，编号：__________。
2.5建设工程施工许可证，编号：__________。
2.6其他批准文件或证书：__________。
第三条甲方已签订的与目标项目有关的合同与协议处理。
甲方就本目标项目已签订的合同与协议具体由甲乙双方另行协商处理。
第四条目标项目相关变更手续的办理。
甲乙双方同意，自本协议签定之日起_____日内办理完毕目标项目的所有权变更登记手续及目标项目的建设手续。
第五条目标项目有关资料的交接。
5.1本协议第四条约定的变更登记手续办理完毕后，甲乙双方就。
目标项目有关资料进行交接。
5.2上述交接完成后，由甲乙双方签署资料交接清单。
第六条目标项目的转让对价。
鉴于乙方系甲方投资设立的全资子公司，甲方转让目标项目作为甲方向乙方的投资，乙方无须就目标项目的转让向甲方支付任何对价。
第七条税费及相关费用的承担。
甲乙双方确认因目标项目的转让所发生的所有税费、手续费、登记费及相关费用由_____方承担。
第八条甲方权利义务。
8.1甲方确保对目标项目拥有合法所有权，不存在任何权利瑕疵；
8.2甲方确保目标项目的现状完全符合本协议约定；
8.4甲方承诺，此次目标项目的转让符合政府主管部门要求的各项条件；
8.5在本次目标项目转让过程中，甲方将全力配合乙方完成目标项目转让的相关工作；
8.6如违反上述约定，甲方应当赔偿乙方因此所受到的一切损失（包括但不限于第三方索赔）。
第九条乙方权利义务。
9.1乙方保证具备履行本协议项下的所有义务和责任的能力；
9.2乙方确保正确履行本协议项下的各项义务。
第十条违约责任。
甲乙双方任何一方履行约定不符合协议的，违约方应当据实赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。
第十一条保密。
协议各方应共同采取一切必要措施，对各方因通过本次合作而从协议他方取得的商业秘密采取保密措施，以防止商业秘密被泄露、使用、被公开或落入未经授权人士手中。
第十二条通知。
甲方联系地址：
乙方联系地址：
协议各方均保证上述联系地址真实有效，保证其他方按该地址邮寄或送达的邮件或物品均能送达本方。若出现拒收、代收、退回等情形，均视为已送达本方。任何一方更改地址应在七日内以书面形式通知其他各方。
第十三条生效及其他。
13.1本协议一式_____份，转受让双方各执_____份，具有同等效力，自各方签字盖章之日起生效。
13.2各方就本协议的履行有争议时，应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均可向协议签订地的人民法院提起诉讼。
13.3如各方针对本协议有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：