承包合同是一种合同形式，用于约定承包商与委托方之间的权责、价款和期限等关键事项。通过签订承包合同，双方可以明确各自的责任和义务，保证项目的顺利进行。依据承包合同的规定，合同双方必须遵守合同约定，履行各自的合同义务。在网上搜集了一些承包合同的案例和模板，供大家参考和借鉴。
工程承包合同
发包人（以下简称甲方）：
法定代表人：
身份证号码：
承包人（以下简称乙方）：
法定代表人：
身份证号码：
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把______________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
1、施工工程名称：
2、施工工程承包范围：
3、施工工程地点：
4、工程立项批准文号：
1、合同工期总日历天数_______天；
开工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
2、工程工作遇到如下情形，经过甲方批准备案可以将工程期限顺延：
（2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
1、由乙方完成工程量的____%，甲方付总造价的____%给乙方；
2、乙方完成工程量的____%，甲方再付总造价的____%给乙方；
3、当工程竣工验收后____天内甲方支付竣工结算总价的____%；
4、剩余____%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
1、工程材料、设备由乙方采购。
2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
1、质量标准：_________________
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
1、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
2、乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。
3、乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
1、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。
2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。
乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。
1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
在具备工程款（进度款）拨付条件下，如因发包人责任未能按合同约定拨付（以材料出票日期为准）工程款（进度款），每延期一天，发包人按延期付款额的万分之一承担违约责任。
2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
施工过程中工程实际进度拖后计划进度超过30日，发包人有权解除施工合同。发包人解除合同的，承包人机械设备和人员应及时撤出施工场地，机械设备和人员撤出施工场地的费用及不能退换的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担。
承包人延期开工，每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任；承包人延期竣工，每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任。
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同在__________________________________签订。
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
本合同自___________________________生效。
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
发包人： （公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
承包人： （公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
强电工程承包合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲、乙双方本着平等自愿的原则，经协商签订本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：水电安装。
2、工程地址：
3、内容：
(1)、电：包括：穿线、安开关插座、室内箱子、加吊灯头。
(2)、排水、空调排水。
(3)、给水(从表计到户)。
(4)、甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料。
(5)、如预埋管堵塞太多，一切由甲方负责。
二、工程承包款：给排水、电、按每平方米9元计算。总工程面积按实际计算为准。
三、付款方式：
第一次付款：排水安装完成后，甲方按工程总平方面积的`30%付款给乙方。
第二次付款：线路安装完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第三次付款：给水工程完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第四次付款(尾款)：以上工程验收合格后，甲方按工程总平方面积的10%付款给乙方。
四、违约责任。
甲方须按期支付款项。若超过期限，甲方须另支付总工程款的10%作为违约金。并且乙方有权终止工程。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
工程承包合同
发包方：(以下简称甲方)。
合同编号：
签定地点：
承包方：(以下简称乙方)。
签定时间：年月日。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本协议，以资共同遵守。
2.工程地点：
4.工程造价：暂估万元。
1.工期为天。
2.开工日期：年月日
3.完工日期：年月日
4.如遇下列情况者，工期顺延：
(1)遇人力不可抗拒的因素，而影响工程进度。
(2)遇甲方连续停水停电24小时以上而影响工程进度。
(3)因甲方变更建设计划或施工方案，而不能继续施工。
(一)本工程承包采用总价包干方式：包干价为元(大写：)。
工程量由甲、乙双方现场施工员办理签证。
1.乙方按照设计规范，自行采购此工程需要的材料，并提供产品合格证明，对材料进行现场抽检。乙方送检合格后经甲方现场代表签字认可方能使用。如违反本条规定，每次支付元的违约金，并拆除未经甲方认可的材料，损失由乙方自负。
2.材料价格执行《曲靖市工程建设材料》价格信息期。
3.所有材料必须具有出厂证明和合格证。
本工程待工程验收合格后，按实际审定结算造价，扣留总价的%的保修金后，由甲方一次付清，保修期为年。待保修期满后工程无质量问题，乙方履行完毕保修义务，甲方将保修金无息返还乙方。
工程竣工验收，应以施工验收规范和质量检验标准进行质量评定和验收，确保验收一次达到__(合格、优良、优质)。如因乙方的原因致使工程质量不合格，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理、改建后，造成逾期交付的，乙方应承担本协议规定的逾期完工的违约责任。
甲方责任。
1.派驻现场施工代表负责验收、签证、协调、监督等工作。
2.承担有关文件规定的甲方应承担的责任和义务。
乙方责任。
1.严格按国家有关规范、规定进行施工，保证工程质量和安全施工，若发生安全事故由乙方自理，甲方概不负责。
2.按协议规定的工期完成施工任务。如逾期完工，每拖延一天应向甲方支付违约金元。
3.乙方在整个施工过程中，保持材料堆放整齐，现场清洁，工程完工后应及时清运建筑垃圾，做到物尽场清，如违反，应向甲方支付违约金元。
4.因乙方的原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
变更合同必须经甲、乙双方协商一致方能变更，任何一方不得擅自变更合同。变更合同应当采用书面形式，否则变更无效。任何一方应承担擅自变更合同和无效变更合同给双方造成的经济损失。
因履行本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，依法向建设项目所在地人民法院起诉。
其它未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》规定执行。
本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
本协议共份，甲方持份，乙方持份，均具同等法律效力。发包方：承包方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
项目负责人：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
邮政编码：
邮政编码：
工程承包合同
发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）。
承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）。
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
１．工程名称：＿＿＿＿＿＿。
２．工程地点：＿＿＿＿＿＿。
３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。
５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。
６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：
（１）……。
（２）……。
７．工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
８．工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
９．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
１０．甲方主要义务：
（１）……。
（２）……。
１１．乙方主要义务。
（１）……。
（２）……。
１２．违约责任：
（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。
（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。
（３）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
（４）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
１３．本合同附件：共＿＿＿份。
１４．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
１５．本合同正本两份，双方各执一份。副本１５份，承包方７份，发包方７份，由发包方送建设银行一份。
发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿。
承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿。
签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
工程承包合同
甲方：________________(以下称甲方)
乙方：________________(以下称乙方)
甲方为了满足广大人民群众的需要，更好的为人民的健康提供服务，经双方协商，本着平等，互惠，互利的原则，现承包医院疼痛科给乙方经营，双方兹订立租赁合同如下：
经营期限:自________年____月____日起至________年____月____日止，将__________医院疼痛科租给__________（以下简称乙方）。如室内装置或设备有缺陷由甲方负责修理并承担费用。
在三十天内一次付清。逾期须按日支付千分之________的滞纳金，以补偿甲方所受的损失。
二、甲方向乙方提供固定业务用房间______间
三、乙方使用的器械由甲方解决，所有权归甲方。
四、乙方使用的疼痛科材料要在正规的医药公司订货，保证质量的前提下，按物价部门审核标准收费。
五、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度，服从领导的统一管理，不能扩大经营范围，不能私自配药给病人，(除疼痛诊疗中的专用药品，专用药品包括疼痛治疗中自行配药为疼痛科专用药品)如有发现每次扣______元，即病人配药一律凭处方由药房配药。
六、收费一律由甲方出纳统一收取包括挂号费，诊疗费，注射费，手术材料费，并出具正规发票，然后医院返回给乙方，其中治疗费及附属费用__25_%、普通处方______%、医保处方______%；按每月1-30日为帐务期，下月的1-3号甲方以现金方式结算给乙方，不得拖延期限，逾期须按日支付千分之___5___的滞纳金，如遇国家法定节假日顺延。
九、未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。
如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。
甲方法人签字：
乙方签字：
法人签章：
签章：
单位签章:
联系电话：
联系电话：
乙方身份证号码:
____年__月__日
____年__月__日
工程承包合同
经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：
一、承包方：本工程乙方包工不包料，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
__________。
四、付款方式：
进度款按完成工程量__________按月支付，竣工退场支付__________。
五、甲乙双方责任：
1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。
2、乙方责任：按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。
3、砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面平整，垂直误差正负3—5mm，灰缝厚度10—15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4—6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。
4、内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。
5、外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。
6、室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。
7、工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款1000元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。
六、安全、质量罚款细则：
1、不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款30元；
2、乘坐提升架上落，每人次罚款5000元。
3、宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款500元，并没收用电器具；
4、厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款200—500元；
5、施工中浪费材料，按原价十倍罚款；
7、违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。
8、工伤、工故乙方承担30%。
七、其他事项：
1、本工地内打架每人次罚款1000元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。
2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。
八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。
强电工程承包合同
工程发包单位：(以下简称甲方)。
工程承包单位：(以下简称乙方)。
签订时间：
根据甲方需要，双方协议一致，将相关电源进线工程发包给乙方施工，并同意按《建筑安装工程承包合同条例》及《包头市建筑市场管理暂行规定》，签订本工程合同，办理各项业务。
第二条承包方式。
包工包料。
第三条工程期限。
本工程自20xx年月日至20xx年xx月日。
第四条价款支付、结算。
合同签定一周内甲方即支付30%预付款，设备及管路系统安装调试完毕一周内，甲方支付65%，余款5%作为质保金在半年内付清。付款方式是甲方应按本合同乙方的开户银行和帐号，以转帐方式支付工程款，乙方应向甲方开具包头市建筑业相关的统一发票。
第五条质量要求及保修。
5.1工程材料名称及要求：详见乙方提交的工程预算书。确保设备、电缆全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能，满足甲方用电需要。配电箱为不锈钢外壳，自动空气“x牌”开关;电缆为“x牌”。主要工程为：
(1)办公大楼配电房至3#楼终端配电箱，用yjv4×95+1×502电缆一根。
(2)办公大楼配电房至4#楼终端配电箱，用yjv4×50+1×252电缆一根。
(3)办公大楼配电房至5#楼终端配电箱，用yjv4×50+1×252电缆一根。
(4)开挖地面沟槽，铺设管线，砌井，电缆沟回填，混凝土补沟槽，整理场地、垃圾清理。
5.2工程材料：由乙方按照甲方指定要求负责采购，进场后由甲方指定现场人员负责验收，材料不合格造成的质量问题，由乙方负责，由此造成的损失由乙方承担。
5.3工程质量：必须符合本工程设计图纸和国家有关规范要求，如质量不符合要求，影响本工程设施使用功能或寿命而必须返工时，由乙方承担返工损失费。
5.4工程验收方式及质量等级：达到建设工程竣工验收备案的条件，按甲方验收达到优良标准。
第六条安全责任。
6.1乙方按规范要求组织安全施工，采取安全保障措施，安全生产责任制度，否则由此产生不利后果由乙方自行承担，与甲方无涉。
6.2甲方施工前将掌握的地下管线辅设情况在现场设标志告知乙方，乙方保障此类管线不被破坏，否则，乙方承担一切责任。
6.3乙方施工中应高度注意甲方未设标志区域地下管线情况，尽量避免破坏未探明管线。如确无法避免而损坏未探明地下隐蔽管线引起的损失，甲、乙双方各承担50%的责任。
第七条乙方工作。
7.1乙方应抓好安全生产和文明施工，现场按包头市文明工地标准。
7.2乙方必须服从甲方的监督和管理，甲方有权要求乙方调整或辞退不称职的乙方人员。
7.3乙方在甲方规定的时间内，保质、保量完成施工任务，自然天气等不可抗力原因引起延误工期除外。
7.4为保证实现质量目标，乙方在施工过程中必须按iso9002质量保证体系控制，坚持工前有交底，工中有检查整改，工后有验收评定，验收记录及各种保证资料收集及时齐全。本工程竣工资料全部由乙方负责整理，并达到竣工验收归档要求。
7.5在甲方协调下，乙方应配合弱电管线的铺设工程。
第八条保修与维护。
8.1工程质保期为24个月，自双方共同签署验收合格单次日起算。质保期内乙方负责提供设备的免费维修、更换等服务。只要甲方提出质量要求，乙方必须在24小时内给予答复;如甲方认为必要，乙方应48小时内指派人员到现场解决问题，因此产生的费用由乙方承担。
8.2质保期内乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除，若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失，甲方有权要求乙方另行支付不足部分。
8.3质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，甲方有权退货并向乙方索赔。
第九条违约责任。
发生下列情况之一即视作乙方违约，由乙方承担相应的违约责任：
(1)乙方逾期竣工，按延期天数每天向甲方支付违约金1000元;。
第十条其他。
10.1本协议未尽事宜，可通过友好协商予以解决。协商不成的，可向包头市仲裁委员会提交仲裁。
10.2本合同一式四份，甲、乙双方各执正本两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济法》，《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定。双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，具体条款如下：
给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦，包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。
1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。
2、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。
3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好，做到每天清扫干净。
4、现场的施工材料必须堆放整齐，摆放有序。
5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。
付款方式如下：
本工程的工程总价为：__________。
第一次：工程款为______﹪。
第二次：工程款为______﹪。
第三次：工程款为______﹪。
1、甲方负责与乙方的各项协调工作。
2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。
3、负责工程进展的监督检查，竣工验收。
1、乙方作为工程合同的具体执行人，要对甲方负责。
2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。
3、必须保证施工人员的人身安全。出现各种安全事故乙方全权负责。
4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。
5、由于乙方对各种事故负全责。乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。
1、本协议经甲乙双方签后生效。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。
3、本协议未尽事宜，双方可另行商议。
甲方签〔签章〕：乙方签〔签章〕：
___年__月__日___年__月__日。
小工程承包合同_小工程承包合同
经双方协商，甲方将本工程屋面瓦铺贴分项工程委托给乙方施工，为明确双方在施工过程中的权利和义务，本着平等、互利、友好、合作保质高效的原则，特签订本合同条款，希共同遵守：
一、工程名称：腾冲县公安消防大队和顺消防中队营房建设项目。
二、工程地址：和顺牌坊外_________米。
三、承包方式：单包工、包安全文明施工，包竣工验收的承包方式。
四、工程范围与内容：包括所有屋面瓦工程。
五、工期：按项目部施工管理人员安排的施工进度为准，最长时间为_________日，乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，保证以工程进度同步，不影响其它工种作业。
六、工程质量：按照国家现行规范施工，并达到屋面瓦验收标准合格等级。
七、承包单价：按图纸屋面斜面面积每平方米承包综合单价为_________元整，包括屋面瓦铺设、挤塑板铺设、边角水泥修补、卫生清理。此单价已含安全生产费。
八、工程款支付。
全部斜屋面瓦铺设完毕，打扫干净，经监理、甲方验收合格之日起_________日内，付清该单项工程款的90%，余款待竣工验收后一个月内付清。
八、双方责任。
甲方责任：
1、提供施工图纸一份，保证施工工作面的提供，施工现场及时解决交叉作业的协调事宜。
2、乙方工人住宿安排由甲方指定地点乙方自行搭设住宿。
乙方责任：
1、乙方在施工中使用材料应合理搭配施工，如若材料损耗率超出5%，超出部分的材料损耗由乙方负责，在乙方进度款中扣除。
2、必须严格按照施工图及现行规范施工，服从甲方合理化建议，遵守工地的有关规章制度，佩戴安全帽方可进入工地，保证工程质量和安全生产，严禁违章作业。
3、施工过程中的一切施工机械，费用均已包含在综合人工单价中。
4、乙方在签订承包相关工作量范围内不得转包他人，工期如未能按照甲方要求进度完成，除延误工期累计以每天按_________元罚款外，且甲方有权增派人员参与施工，其工资单价根据赶工方要求，每工每天不少于_________元，在乙方工程款中扣除。
5、乙方在施工过程中无能力承担相关工作量或甲方不信任及发现转包工程时，甲方有权勒令乙方退场且追回已支付的本工程款。完成工程能达到工程质量验收标准，按照合同单价的已完成工作量的80%进行支付。甲方认为不能达到质量要求的包工部分，不予结算，并在甲方通知合理日期内无条件撤离工地，以此发生的费用和责任由乙方负责。
6、乙方有责任、有义务与其他班组之间的密切配合，文明施工。
7、工人在施工期间，发生的相关事故或意外，乙方全权负责。
8、进场所有人员需要提供身份证及相关证件。
9、遵纪守法，执行公司、工地有关规章制度，服从甲方管理。
10、在生活区内必须服从工地生活区管理制度，生活区卫生定期清理。严禁乙方工人在工地内或生活区域喝酒、赌博、打架、闹事，如有发生，当事双方处以_________至_________元罚款，情节严重者报公安机关处理。
11、严禁乙方工人在施工场地及生活区域私拉电线、插座，禁止用电炉、不关水龙头，或随地大小便，一次罚款_________元，发生事故时，追究经济和法律责任。
12、严禁工人在生活区进行的其他违法行为，严禁使用未满18岁的童工。
13、杜绝一切偷窃行为，一旦发现工人有偷窃行为，不论量多量少，对当事人班组处以_________元以上罚款，情节严重者报公安机关处理，一切后果由该班组负责。
第九条违约责任。
1、除本合同另有约定外，若任何一方不履行本合同约定的其他义务，违反方应按本合同约定的工程款总额的20%向守约方支付违约金，并且守约方有权随时单方终止本合同，若给守约方造成的经济损失超过约定的违约金额，超过部分违约方仍应承担赔偿责任。
2、甲方有权直接从工程进度款中扣除乙方应向甲方支付的罚款、赔偿和违约金。
第十条其他。
1、甲乙双方在履行本合同过程中所产生的争议，由双方通过协商解决。
2、本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同自甲乙双方签字之日起生效，工程竣工验收合格，甲方付清全部工程款后自动终止失效。
4、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：_________乙方：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
小工程承包合同_小工程承包合同
发包方(全称)：
承包方(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本协议。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容：
建筑面积：(以实际图纸面积为准)结构类型：
工程造价：元人民币(以工程最终审定结算)。
工程产项批准文号：
资金来源：
开工日期：
竣工日期：
承包范围：
三、工程计价约定与工程结算办理。
1、本工程采用可调价合同方式。合同价款的调整因素包括：图纸会审记要、设计变更、技术核定单、技术经济签证单、工程隐藏记录、经发包方审查批准的施工方案或施工组织设计材料价格确认单、工程磋商函、会议纪要。
2、工程计价方式：
3、工程计价依据：
4、工程结算办法：
自工程竣工验收之日起日内，承包方向发包方提交工程竣工结算资料。发包方收到工程结算书即委托有工程造价审计资质的工程造价审计进行审核，在双方无争议的情况下三个月内办理工程结算审核。并出具合法的工程结算审计报告。
四、工程价款支付方式：
1、临设完成七日内发包方拨付合同总价()%预付备料款。以后每月()日承包方向发包方提交当月完成产值报表，发包方()日内对月完成产值进行核定，(如发包方不能在七日内完成对承包方的产值审定，则按承包方所提交的月产值进行结算的依据认定。)发包方在审核完毕()日内向承包方支付月完成产值()的工程进度款;主体施工验收合格后工程款拨付至已完工程量的()。
2、工程竣工经发包方验收后合格后()日发包方向承包方支付工程总产值金额的()，然后依据本协议第三项第四款之工程结算办法办理结算。若因发包方不按合同约定支付工程款，所造成的停工待料及其它经济损失一律由发包方承担。
3、工程结算经审计审定后()日内，发包方向承包方支付到工程结算审计报告工程总造价的()，剩余工程总价的()作为工程保修金，待工程主体、装饰、防水、安装等分项工程保修期满后，分别按各项造价占工程总造价的比例退还工程保修金额。
五、工程履约保证金：本协议签订()日内承包方向发包方支付()万元(人民币)履约保证金，主体至()时退还()万元，主体竣工时退还剩余()万元保证金。
六、材料采购：
七、发包方向承包方承诺按照本协议约定的期限和方式支付价款，以及其它应当支付的款项。
八、承包方同发包方承诺按照合同约定支付履约保证金和工程建设施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、违约责任：违约方向对方支付合同价款的(违约补偿金。
十、其他未尽事宜，双方另行协商。
十一、合同生效。
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：
本合同双方约定公司盖章、法人签字后即刻生效。附发包方、承包方法人授权委托书。
发包方：(公章)承包方：(公章)法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月日年月日。
小工程承包合同_小工程承包合同
按国际惯例，施工承包合同文件应包括中标单位的投标书及其附件、合同协议书和合同条件，招标单位接受投标函(即中标通知书)，设计图纸、工程说明书、技术规范和有关标准，工程量清单和单价表，合同履行过程中一切往来函电、传真，以及设计变更记录等全部书面材料。以下是小编为大家精心准备的：工程承包合同相关模板。欢迎阅读与参考!
签定时间：________年____月_____日。
就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
工程概况：
(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自______年____月____日至_______年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)______________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本______份，各执______份。
发包人：___________(公章)监理人：________________(盖章)。
法定代表人：_________(签章)法定代表人：_____________(签章)。
委托代理人：__________(签章)委托代理人：__________(签章)。
开户银行：______________开户银行：______________。
通用合同条款。
词语涵义及适用语言。
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：
一、工程项目是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
二、发包人是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
三、监理人是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
四、监理机构是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
五、建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。
六、总监理工程师是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。
七、承包人是指与发包人签订工程建设合同的施工人。
八、天是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
九、月是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
十、本合同指经双方签署并生效的本监理合同。
十一、工程建设合同是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
十二、进驻是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。
十三、现畅 是指建设项目实施的场所。
十四、地方法规和规章是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
乙方：身份证号码：
根据中华人民劳动法之规定，自愿，平等，互利的原则。甲方自愿()土石方开挖承包给乙方。甲乙双方友好协商，达成以下共识：
一甲方的权利与义务：
1甲方取得()土石方的开挖权合法有效。
2甲方应协调好当地政府和当地百姓的关系，确保乙方在开挖过程不受阻扰，顺利施工作业。如因甲方处理不当，造成机械停工两天，甲方应付乙方机械租金费。
3甲方提供乙方人员住宿及生活费。
4双方签订合同时，甲方付乙方进场费()大写()。
5甲方提供机械燃油费。
6开挖方量以实际开挖量为准，每立方米()元。乙方机械进场后，甲方每十五天记开挖方量一次，并支付乙方所开挖方量费用，甲方可扣除燃油费。(预付款待工程完工后，甲方一次扣除)。
7甲方不得要求乙方回填所开挖的坑。
二乙方的权利与义务：
1乙方应到场甲方所需机械。(提前协商)。
2一方保证每月一定的开挖方量。
3乙方负责沙石挖、运、出废料、平废料场。
4运输距离不超过一公里。如超出一公里，必须移动料台。
三甲、乙双方有待共同协商的：
1开挖方式双方共同协商，(必须子确保安全的前提下进行。)。
2开挖时土石方遇直径大于一点五米的石头，(每层不超过20%)，有水锈层，坚固的拟结层，甲方应另付破碎费。
3燃油涨价，每吨燃油上涨的价格，每方沙石上涨油价格的一点无倍。(按油价上涨均摊)。
四以上未尽事宜，经甲、乙双方协商再定。
五以上合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方签字：乙方签字：
小工程承包合同_小工程承包合同
兹由乙方承接施工甲方建设的私人住宅楼房承包事宜，依照国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步明确双方职责，保证工程施工安全、质量、进度，经双方友好协商一致，特签订本协议，双方共同遵守执行，不得违约。
海南省。
甲方以清包工的方式承包给乙方施工（即：石灰、砖头、水泥、沙石、钢材、水源电源及建筑物上其它永久性存在的材料由甲方提供至施工堆放现场。乙方组织施工人员、自供自运一切施工工具、各类模板、铁钉、搭拆各类脚手架等，甲方不提供乙方施工人员吃、住等配套事项，由乙方负责自行解决，各工种及各项目费用由乙方自理。
1、乙方按照设计图纸和甲方提出的要求承建。
2、甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯（现浇）、楼面、屋顶、阳台、露台、装潢、现浇混泥土及工地、门前台阶砼垫层，所有前面水泥砂浆批垱，订房底和每层隔房房间、卫生间、贴顶层面加浆磨光，同时做好防渗漏处理。
乙方工作人员必须严格遵守国家有关安全文明施工法律法规及相应规章制度，施工现场每天做好落手清理工作，积极服从甲方及管理人员对于施工现场场容场貌形象的安排指示，并及时做好施工材料根据需要的搬运工作。
乙方承包施工的工程质量必须达到有关施工标准要求（合格），乙方必须保障自行落实好砖块浇水、墙面楼面屋面养护等工作，严禁出现屋面或其它各部位渗水、逃模或丈量不精确现象，由于乙方违反施工规范而造成返工的各项损失由乙方负责。乙方必须配合甲方对施工进度的.安排。
双方约定由甲方完成房屋基础浇筑后，乙方必须在个月内全部完成施工。（即：20xx年月份前完成全部施工，甲方及其它不可抗拒原因根据实际情况延期）。
1、整栋楼房建设包工费，按照建筑面积定价，每平方米元（包含人工工资及施工工具），建筑面积按每层楼外层檐计算，各楼层不重叠计算。
2、建筑面积待主体建筑完工后，以实际测量面积为准。
3、除非合同中另有规定的以外，承包价格适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承缆方不得因施工方法或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。
1、乙方完成每一层砼天面，甲方支付乙方人民币元。
2、全部墙体砌砖完成，甲方支付乙方人民币元。
3、全部墙体批垱完成，甲方支付乙方人民币元。
1、乙方在施工过程中必须遵守安全生产条例及相关操作规程，由于乙方施工人员违章安全施工规范、自身安全措施不到位或管理不力等所引发的事故所有责任与费用全部由乙方自负，与甲方无关。
2、所有施工作业人员不得酒后作业、不得参与违法犯罪活动、不得打架赌博及偷窃财物，由此引起的事故均由乙方自行承担责任及费用。
1、乙方不得将本工程转包，否则作违约处理，甲方有权终止本协议，由此造成的一切损失及责任均由乙方承担。
2、甲方承诺按照协议约定的期限和方式支付价款。
3、乙方必须及时有效负责好现场安全、质量、协调等工作。
4、未尽事项由双方协商后再定。
乙方必须在_____年7月17日完成第三层封顶，否则甲方有权追加乙方责任。本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份。自双方签订后生效，至各条款履行完毕后失效。如在执行过程中发生争议，双方应及时友好协商解决，协商不成时，提交本地仲裁委员会仲裁或依法向本地人民法院起诉。
甲方（签字盖章）：_____乙方（签字盖章）：_____。
电话：_____电话：_____。
小工程承包合同_小工程承包合同
甲方：
乙方：
甲方因原有住宅年久失修，为居住安全，拟将旧房拆除后，新建砖混结构二层复式楼房一栋。经甲乙双方协商，同意由乙方承包修建。现就工程承包及施工的有关具体事宜订立以下合同：
一、工程概况。
工程名称：215;私人住宅。
工程地点：县镇村，甲方原有住宅院内。
工程内容：设计图以内的所有建筑工程。
建筑面积：共148.8平方米。
承包范围：包工不包料。
三、合同工期。
开工日期：________年____月____日(农历____月初一)。
竣工日期：________年____月____日(农历____月初六)。
合同工期总日历天数102天。
四、合同价款。
工价为每平方米180元，建筑总面积148.8平方米，合同总价款为人民币26780元。
付款方式：由甲方分四次付清合同总价款。
第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;。
第二次在主体工程完工后，由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;。
第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金，在工程交工________年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。
客户______(下文称“甲方”)：
本保证人______自愿为__________________(下文称“乙方”)完全履行其与甲方已经订立的或者即将订立的所有合同(包括：家庭居室装饰装修工程施工合同、家庭居室装饰装修工程施工合同预约协议书、优惠(赠送)补充约定、样板房价格保值协议书、工程质量锤协议书、家庭居室装饰装修工程施工合同附件、环保装修补充协议等。下文同)项下的全部义务向甲方提供连带责任保证，特立本担保书，向甲方保证下列各项：
一、保证范围：保证乙方完全履行所有合同项下的全部义务，及因不履行或者不完全履行所有合同项下的全部义务应该向甲方退还已经支付的工程预付款本金、合同总价款本金、利息、违约金、损害赔偿金、及甲方为实现维护权利的费用等，以及向甲方赠送、安装的家用电器，和向甲方保证的装修工程质量、空气环保质量应该达到国家的相关标准等。二、若乙方在________年____月____日前发生地址变更、经营性质变更、公司倒闭或者公司不存在等情况，不能正常履行合同义务时，则由保证人代乙方把甲方已经支付的1.00(大写：一万二千)元工程预付款退付给甲方。
三、如果乙方向甲方承诺赠送、安装的海尔抽油烟机(型号：_____)、海尔燃气灶(型号：_____)、海尔热水器(容量：_____，型号：_____)、海尔全自动滚筒洗衣机(容量：_____，型号：_____)不能兑现，则由保证人代乙方把上述产品向甲方赠送、安装到户。
四、如果乙方不按照装修行业的市场价格和行业规范乱报价、多收费、欺骗、坑蒙、漫天要价、以次充好、以假冒真、偷工减料、恶意拖延工期、装修质量低劣、环保装修达不到国家标准等不诚信行为，则由保证人代乙方把工程款本金(“工程款”包括：工程预付款、工程首付款、工程中期款、工程尾款。下文相同)或者40000.00(大写：四万)元的合同总价款本金、利息、违约金、损害赔偿金、及甲方为实现维护权利的费用等全额赔偿支付给甲方。
五、保证责任期间：________年，自甲、乙双方签订主合同之日起计算。
六、本保证为连带的、无条件的、不可撤销的、独立的，本保证的效力不受主合同效力的影响，不因主合同无效而无效。保证人对乙方因主合同无效而应承担的责任承担连带责任。
七、本担保生效后，主合同的任何条款的更改或者补充，包括同意甲方延期履行，不论是否征得保证人的书面或者口头同意，保证人均继续根据本担保书承担连带保证责任。
八、保证人不管今后是否是乙方的员工，均保证乙方履行完成所有合同项下的全部义务或者由保证人代为乙方付清本担保项下的所有退款本金、利息、违约金、损害赔偿金，及甲方为实现维护权利的费用等，或者由保证人代为乙方付清本担保项下的所有退款本金、利息、违约金、损害赔偿金，及甲方为实现维护权利的费用等，以及由保证人代乙方为兑现本担保项下的所有升级、赠送、安装的装修材料、家用电器前，甲方不向乙方追偿。
九、本担保书受甲方所在地法院管辖。
十、本担保书自签字按手印之日起生效。
保证人(签字按手印)：
签发时间：________年____月____日。
小工程承包合同_小工程承包合同
发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）。
承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）。
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
1.工程名称：＿＿＿＿＿＿。
2.工程地点：＿＿＿＿＿＿。
3.工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。
4.承包内容：
5.建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：
（1）……。
（2）……。
7.工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
8.工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10.甲方主要义务：
（1）……。
（2）……。
11.乙方主要义务。
（1）……。
（2）……。
12.违约责任：
（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。
（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。
（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的'由甲方自理。
（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件：共＿＿＿份。
14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。
发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿。
承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿。
签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
小工程承包合同_小工程承包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，甲方将长沙市芙蓉区人武部营房宿舍工程内墙"888"和室内油漆以包工包料形式承包给乙方，经双方协商，达成以下协议：
一、工程承包范围：工程内墙面顶棚"888"三遍，木门、木柜油漆、(调和漆)、钢栏杆油漆，各部位工艺以设计施工图要求的内容为准，包括脚手架搭设;外墙面油漆采用""牌优质外墙墙漆，均以设计施工图和甲方交底内容为准，其工艺包括：基底刮底灰、修补、刷封底漆和面漆，外墙部分所有的滴水线施工等一系列与之有关工序，包工包料;所用材料、工具、机具梯子及劳保用品由乙方自理，完工后卫生清理等一系列与之有关工序全部包括其中，直至达到市优良工程验收标准。
二、承包单价：内墙面顶棚"888"已粉灰部分按实际面积每平方米元;未粉灰砼清水模板"888"面每平方米元;木质门油漆按洞口面积计算每平方米元;钢栏杆及楼梯扶手油漆综合价每米元。外墙面外墙漆按墙面实际单价每平方米元，甲方不负责其他任何费用。
三、付款方式：甲方根据已方施工进度付款，竣工前甲方付至承包总额60%，竣工验收达到要求后付至承包总额95%，余下5%作保修金，保修期壹年，保修期满一次付清。
四、质量标准：乙方施工时必须严格按设计和规范要求施工，施工质量及工艺、材料达不到要求，造成返工，一切费用由乙方负责，质量返工后达不到要求，乙方自动退场，按50%工料款结算。施工工程质量必须达到省优工程验收标准。
五、施工工期：乙方进场施工必须严格按甲方进度计划要求进行，在_____年____月____日前全部完成承包范围内施工任务，施工时按办公室规定的施工人员数量上足。愈期未完成每推迟壹天罚款壹仟元，依此递增。
六、安全生产，文明施工。
(1)进场时必须与甲方签订安全责任合同书，以承包合同签订认为第一安全责任人，班组负责人为第二责任人。在项目部农民工学校开展安全生产教育活动，使安全生产的`思想意识深入到每个作业人员的头脑中，落实到行动上，人人重视安全，发现安全隐患及时报告处理，把安全事故消灭在萌芽状态。
(2)施工作业人员进入施工现场必须戴好安全帽，不允许不重视安全生产的冒险蛮干事件发生。在本施工区域内，经劝阻无效的人，项目部坚决辞退。
(3)严格遵守安全操作规程，对班组和个人的安全教育要制度化、经常化、杜绝人身安全事故发生，如违反安全操作规程施工，造成安全事故发生;所有的经济费用和法律责任由乙方负责。
(4)乙方进场后的施工队伍，必须服从项目部统一布置的住宿和饮食安排，不得另起炉灶。遵守工地文明施工的各项规定，并做到宿舍区域干净、整洁、卫生，公共区域安排专人打扫。
(5)加强各班组之间的协作和团结，不允许工地出现不文明的现象行为，如打架斗殴，聚众闹事、随地大小便、打牌赌博，宿舍区内电线、电器私拉乱接、长明电灯、龙头不关长流水等浪费现象，随时发现纠正、制止，凡不文明行为，有意造成浪费，将受到项目部的经济处罚(50-1000元)。
(6)加强对自己和别人班组的成品、半成品保护，凡破坏者将受到经济处罚，由项目部管理人员对班组和个人开出罚款单，在乙方工资中扣除。
(7)乙方施工人员必须严格遵守《工地管理规章制度》，如有违反，照章处罚。
(8)乙方承包人或班组长必须驻守工地，管理和协调班组施工，有事先请假同意后方可离开。
(9)乙方施工用灰不得留水泥及混合砂浆过夜，不得擅自更改已拌制好的灰浆配合比，违者按灰数量加倍处罚。
(10)乙方负责提供整个项目承包的所有劳动、劳保用品，雨鞋、手套、面罩等。
(11)乙方不得招收未满18周岁的童工和负案在逃的有刑事案件在身的人员进场做事，乙方施工人员不得带家属和小孩进住工棚。以上协议，请甲乙双方共同遵守，双方签字生效。
甲方：
乙方：
______年_____月_____日。
小工程承包合同_小工程承包合同
甲方：
乙方：
甲方将管辖范围高速公路养护工程委托乙方承包实施，经双方协商，共同达成如下合同条款：
第一章合同一般规定。
第1条本合同为单价合同，甲、乙双方同意合同总价按双方认可的工程单价，以实际验收合格工程量进行结算。
第2条合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下：
1.协议条款；
2.双方协商确定的工程量清单、工程预算书和图纸；
3.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
4.经双方确认的'信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第25条约定的办法解决。
第3条本合同执行交通部相关技术标准、规范要求，并按交通部《公路工程质量检验评定标准》（jtgf80/1—20xx）条款要求进行验收评定。
甲方：
乙方：
日期：
小工程承包合同_小工程承包合同
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方充分协商，结合工程具体情况，本着互惠互利的原则，甲方将工程交与有专业资质的乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及国家相关法律、法规特签订本合同，以供双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、保温形式及保温层厚度：胶粉聚苯颗粒外墙外保温25mm、30mm。
4、执行标准：现行保温相关标准和图集以及按设计图。
二、承包范围：外墙外保温。
三、承包方式：包工包料(乙方自行负责材料采购及组织施工);包检测合格、包验收合格、包资料包交验合格。
四、合同工期：
工程总工期约天(不可抗拒的因素除外)，每栋进场日期到施工结束，具体进场日期以甲方书面通知及经甲乙双方共同现场查勘具备进场条件为准。
五、合同价款、结算方式及付款方式：
1、本工程暂定工程量为：保温部分约51000平方米，非保温部分约24000平方米(以现场实际施工面积为准。)最终结算方量以双方现场实际收方为准。
2、本工程保温部分包干单价为：25mm厚为39元/平方米，30mm厚为40元/平方米(其中包括人工、材料、资料、检测、安全、验收)。非保温部分包干价为元/平方米(非保温和底糙层甲方免费向乙方提供河沙、水泥)。
3、结算方法及付款方式：每月按工程进度的80%支付工程进度款(每月的25日计量，次月的10日前支付工程进度款。)。工程大面积完工后支付至总工程款的80%，保温工程单项验收合格后，一个月内支付至总工程款的95%，其余5%作为工程质量保修金，从保温工程完工之日算起，一年之内付清。
六、甲方的权利和义务：
1、有权审定乙方编制的施工方案，对乙方施工中的工程质量、工程进度、安全文明施工等实行全过程的监督管理，定期或不定期对施工现场的质量、安全文明施工情况进行检查，对不符合质量、安全文明施工要求和公司有关规定以及损害公司形象、信誉的行为有权制止。
2、应提供完整的施工作业面给乙方，甲方不能因自己其他部分施工方便而影响乙方施工，如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，双方友好协商。
3、应协助安排乙方的施工用水、电接口、材料堆放临时库房、工人临时住房。
4、应协助乙方做好已完工部分的成品保护工作。
5、单栋工程施工完成后甲方应在10日之内组织验收，逾期不验收则视为认同该工程合格。
6、应按合同约定支付工程款。
七、乙方的权利和义务：
1、认真履行本合同，重合同，守信用，依法建设，守法经营，维护甲方的信誉和形象。
2、参加甲方组织的现场交底，拟订施工方案和进度计划。
3、主动接受国家相关职能部门及国家在质量、安全文明的监督、管理和检查，自觉遵守甲方的有关技术质量管理制度、安全文明施工管理制度等的规定。
4、指派为乙方驻工地代表，联系电话，负责合同的履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。若因质量原因造成返工，由乙方负责完成。
5、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。作好各项质量检查记录，编制工程结算。
八、质量、安全、文明施工管理：
1、本工程质量等级确定为：合格。
2、本工程安全、文明施工达合格。
3、本工程质量、安全以及在施工过程中自觉地接受甲方有关管理人员的监督和检查，并遵守甲方的有关技术管理制度、安全文明施工管理制度等规定，接受甲方管理人员的监督检查，认真作好施工现场的安全、文明施工工作，做到标准化管理。
4、如甲、乙双方有争议时，以政府质监、安全部门认定为准。
5、乙方施工人员进场后，甲方须为其买工伤保险及意外伤害险。
九、违约责任：
1、甲方应按合同规定的时间付款，每延迟一月，应按未付工程款总额的5%作为违约金赔偿给乙方。
2、乙方若因自身原因未按时将工程交付甲方使用，则应承担每延误一月所应承担的工程款5‰作为违约金。
十、其他约定：
1、垂直运输(指施工升降机但不含施工吊篮)、脚手架、相关配合及工人临时住房由甲方免费提供。
2、乙方自行负责施工吊篮及锚具等及相关配套和辅助工具。
3、双方在本合同履行中发生争议，首先协商解决，当协商不成时，可向原告方人民法院起诉，由人民法院裁决。
4、未尽事宜双方本着友好的原则协商解决。
5、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
小工程承包合同_小工程承包合同
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条：工程名称_______(指分包部分之间工程名称)。
第二条：工程地点_______。
第三条：工程范围_______。
第四条：质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条：承包人_______(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条：工程总价。
本工程包价计人民币_______元整。
第七条：工程包价。
本工程包价计人民币_______元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条：付款办法：_______。
第九条：工程期限。
按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十条：本工程范围内的_______工程，自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一条：双方联系制度及协作办法_______。
第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_______份，总承包人收执_______份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执_______份。
日期：_______年________月_________日