在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
配电柜销售合同篇一
(一)
甲方(发包单位)：________________
乙方(承包单位)：________________
根据《^v^民法典》，《^v^建筑法》及其他有关法律，法规遵守平等自愿、公平诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商一致，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。
二、 工程地址：________________
三、 工程内容：________________
本工程为框剪结构，总高度为 _____米，_____ 层。
四、 工程承包方式：为分项承包给木工班，本班组应该完成该项的制作和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。
五、 工程日期： ________年 ____月 ____日至 ________年 ____月 ____日。完成所有工程量。
六、 工程质量要求：
工程质量通过验收，达到合格标准。
七、 合同价款及支付方式：
按建筑规范计算面积。每平方米 _____元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。
本工程付款方式原则上采用甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的 支付给乙方作本次工程进度款，按此比例根据工程进度及相应的进度款付至 。工程余款待竣工验收交付使用后六个月付清(除保修金外)的全部工程款。根据业主、甲方对总价合同产生过程的实际情况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的情况，乙方不得向甲方停工叫价，应按正常施工进度施工。
1、本工程由甲方提供所有材料及大型机械。
2、乙方负责提供人工及使用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。
九、考核验收：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，确保施工安全。
2、质量：坚持工程质量标准，严格按照图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。
十、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行安全、质量、文明施
工、综合治理方面的教育，做好日常监督管理工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。
3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。
4 按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备，及时供应过程所须得建筑材料，提供必需的施工技术资料，提供书面的技术质量，安全等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。
按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，精心组织施工。乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安全生产。
二、违约责任：
1、生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金 元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。
(2)乙方因自身原因延误工期，应向甲方支付违约金 元
2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述责任后仍应继续履行合同。
3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。
三、本工程甲方派 为现场负责人。乙方派 同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。
四、争议
甲、 乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地^v^门促裁解决。和人民法院诉讼。
五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。
六、安全事故，每次发生医药费元，以外的由甲方负责。
七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。
________年 ____月 ____日
(二)
甲方：____________________________
乙方：____________________________
依照《^v^民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：__________________________________
工程地点：__________________________________
第二条 工程承包范围_________________________
第三条 工程工期
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
第五条 组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条 标准规范
本合同适用标准规范：____________________________
第七条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的内容：
配电柜销售合同篇二
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程结构：框架结构
4、 建筑面积：约23000(最终按实际建筑面积计算)
第二条：承包内容 乙方承包xx酒店的整栋装修项目。承包内容包括：从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。
第三条：质量 工程质量应达到国家规范验收合格标准。
第一层的实际建筑面积(
第一层建筑面积约1500 )，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。
第五条：付款方式 按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后____日内付至90%，验收合格后七天内付至97%，余3%为质保金，保质期为________年期满后一次付清。
第六条：工期要求 每月以项目部下发的进度计划表为准。
第七条：双方责任与义务 甲方:
1、 甲方同意乙方的民工在1楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。
2、 甲方提供给乙方水、电使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼，每隔三层接一个三级箱。)
3、 甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。
4、 甲方提供完整施工图纸一套。 乙方：
1、 乙方必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。
2、 认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。
3、 不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。
4、 各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下)
第八条：安全 甲方应做好各项安全防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关安全条例并配合当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负，轻者按有关条例或规章制度处理，重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。
第九条：其他
1、 因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工，乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付，技术工按每人每天150元，普工每人每天90元。
2、 签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(元)人民币，该款在付
第一次进度款时全额退还。
3、 甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款，否则乙方 可暂停工程施工，或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。
4、 乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力，不得耽误工期，不得无故停工、罢工闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进行经济处罚、严重者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方的一切损失费)。
第十条：争议 本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。
工程名称：
工程地点：
工程内容： ，总建筑面积约 平方米。
乙方承包范围：
按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除 工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。
未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给
第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。
甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：
配电柜销售合同篇三
需方（以下简称甲方）：
供方（以下简称乙方）：
一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。
二、交货地点、验收标准及损耗
1、交货地点： 项目施工现场。
2、验收质量标准：按国标执行。如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。
3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。
4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。
5、随车应有产品质量证明材料，有 市相关备案证明、 市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的ccc证书等相关证明材料。
三、结算方式及期限：
1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。
2、供货价款支付：本工程无预付款。第一次支付：待a区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第二次支付：待b区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第三次支付：待c区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%；第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%；第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格（以验收报告日期为准），建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金，待质保期满后退还（质保期一年）。质保金无利息。
四、其它约定：
1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。
2、待安装完毕，对配电箱（柜）进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。
3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱（柜）问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。
4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱（柜）功能性满足验收要求。
5、对于配电箱柜所配的电子元件，如 市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内（含1000元）的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。
6、因配电箱（柜）设计的缺陷，达不到消防验收功能性要求的，若需对配电箱（柜）进行技术性改造的，乙方给予改造或增减电子元件的，费用双方另行协商。
7、在合同履约过程中，若发生不可预见的因素（洪水、强风、强电等）造成配电箱（柜）设备损坏的，在质量保证期内，乙方需及时给予更换，造成的损失费用，双方另行协商解决。
8、在供货过程中，若发生设计技术性变更，乙方需及时调整，对于箱体内电子元配件的增减，费用另行协商。
9、如甲方对供货质量有异议，应及时通知乙方，乙方接到通知后应派人到现场，协商解决。如系明显质量问题，乙方应及时调货重新配送，由此产生的运费、装卸费等由乙方自行承担。如甲乙双方就供货质量问题达不成一致意见，则双方共同取样，送质检部门进行检测，费用由乙方支付或由甲方垫付。检测结果确属乙方产品质量问题，所造成的损失由乙方承担，如质量无问题的，甲方承担检测费用。
10、合同有效期内，乙方必须保证供货，如逾期供货，每逾期一天，向甲方支付日千分之三的违约金，并承担给甲方造成的损失，若因甲方资金不到位造成延误的，互不承担责任。
11、甲方指定工地固定收货人并以书面形式通知乙方，并以此人签收的收到条作为结算依据，除甲方指定人签字外，甲方对其他人签字有权不予认可。甲方指定的收货人为：
12、供货过程中发生的任何安全问题，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
六、解决合同纠纷的办法：
双方协商，协商不成可向市仲裁委员会进行仲裁，无论发生任何变更事宜，均以此条款为准。
七、未尽事宜，双方另行协商。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方：
乙方：
日期：
配电柜销售合同篇四
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
甲、乙双方依据《^v^合同法》及相关法律规定，就有关电箱租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。
1.采购使用目的：
工程名称：
工程地点：
2.货物清单
3、交货地点、时间
交货地点：上述货物由乙方运输至甲方施工现场
交货时间：乙方在双方签订合同后，接到甲方通知，七天内交货。
4.产品质量要求
乙方所提供的电箱内电器元件均为正泰正品，如出现产品不符或假冒伪劣产品，一切责任由乙方承担，甲方有权要求乙方予以双倍赔偿。
乙方所提供的产品必须符合国家相关标准，并保证使用功能。
消防泵变频控制柜必须达到以下功能：满足出水变频恒压控制，进水15kw 浮球控制，所有电器元件均为正泰正品，变频器品牌为国内知名品牌。
所有电箱应设置室外防雨箱，除一级电箱外与消防变频控制柜外，其余电箱均为带支腿安装。
所有电箱的防雨箱应做防锈处理，外表面涂橘红色防锈油漆，并喷涂白色“ ”字样。
所有电箱应按甲方提供的图纸进行制作，并满足使用要求，消防泵变频控制柜由乙方自行设计，但必须达到甲方所要求的使用功能。
5.验收标准
甲方指派专人验收签认，结算数量以甲方工地实际收到的数量为准。如乙方供应的电箱不是合同约定或甲方计划指定的厂家产品或质量不满足要求，甲方可拒收，一切损失由乙方承担。
6.采购数量及单价
采购数量：《货物清单》中的数量仅作为签订合同的依据，实际结算数量以甲方验收合格后由现场负责人签单认可的数量为准。
采购单价：《货物清单》中单价均为乙方将货物运至甲方工地所指定地点的价格，该单价为包含材料费、运输费、装车费、利润、税金以及在此期间发生的所有风险和其它费用的到工地价格，未列明的，甲方认为已包括在单价内。乙方应提供国家正式税务发票。
7. 双方的权利义务
甲方有权对所提供的图纸进行修改，甲方图纸修改或新的要求应提前乙方。
甲方指派专人对所供货物外观质量、规格按合同约定的标准进行验收，如出现外观质量及规格不符时，甲方有权拒收。
甲方应按合同要求，在货物验收合格后分期支付货款。
.乙方
若甲方向乙方就其所供应的货物提出质量异议，乙方必须在24小时内给与回复并按照甲方要求做出及时处理。如出现质量问题，由乙方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由乙方承担。
乙方对所供货物的质量负责，并不因合同到期失效而免除质量保证责任。乙方对产品所负的责任包括直接责任和间接责任。
货物运达工地后，乙方应遵从甲方的卸货安排。交货期时间每超过一天，甲方应向乙方支付延误损失 元/天。
8.安全及环境保护
乙方在运输过程中应注意安全，发生交通事故责任自负。交货以前的一切风险均由乙方承担。
乙方进出甲方施工场地的车辆必须服从甲方人员的.统一指挥，凡乙方疏忽大意、不听指挥而造成污染环境事件、酿成安全事故由乙方承担全部责任及所发生的一切费用。
9.合同价款的结算与支付
本合同实行分期结算，货物按要求运输至甲方施工场地并验收合格后15天内，若无质量问题甲方向乙方支付60%的所提供货物的货款;在交货后3个月内累积支付货款的85%。待质保期满累积支付全部货款。
结算时，经由甲方项目经理签字、盖章后，乙方凭国家正式发票到甲方财务部门办理货款结算。如乙方按期不办理对账结算手续或乙方未提供国家正式税务发票，甲方将不予办理付款事宜，因此而造成乙方损失由乙方自行承担。
结算款一律通过合同约定的银行账号转帐或支票支付，未办理结算的不支付任何价款。
如因业主原因造成结算款拨付不及时，对乙方的拨款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。
10.售后服务及质保期
自货物验收合格后，质保期为一年。
在质保期内，若货物出现故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内负责检修和维护，并达到正常使用状态。若非甲方原因造成的问题，所涉及的检修和维护费用由乙方承担。
11.违约责任
如果乙方供应的货物质量不符合国家相关标准，或质量不合格，乙方应无条件将其运走，一切损失由乙方承担。如乙方不按时清退场，甲方有权自行处理。
合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。
甲方未按合同规定的条款履行的，应承担相应的责任，因业主的原因造成的不能按本合同履行的除外。
12其它约定
乙方必须服从配合甲方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。
本合同未尽事宜，双方依照《^v^合同法》及有关法律规定执行。双方就电箱有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。
本合同共4页。本合同一式四份，双方各执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
配电柜销售合同篇五
买方：(以下简称“甲方”)
卖方：(以下简称“乙方”)
甲乙双方经协商，就临平花苑二期地下室配电箱购销事宜，双方协商一致签订本合同，合同如下：
一、总则
(一)购销商品名称：临平二期1-9号楼地下室与地下车库工程配电箱、配电柜采购
(二)生产厂：乙方
(三)工程名称：临平花苑二期
(四)交货地点：杭州余杭临平
二、商品价格及总价
合同暂定总价为人民币(大写)壹佰零陆万贰仟贰佰柒拾陆元整
三、产品名称与金额
(1)设备明细详见附件——设备明细表;
(3)货到现场经甲方验收合格并经甲方、施工单位、监理单位共同签字确认的数量为结算依据。
(4)总价中已包含防雷检测费并确保检测合格，如未合格，相应费用与损失全部由乙方承担。
四、质量标准
(一)执行国家、行业、地方现行标准、规范，并确保质量合格。
(二)颜色、规格严格按图纸及甲方要求。
(三)乙方所供应的商品国家有相关环保要求的，应符合国家相关环保要求。
(四)商品进场时须向甲方现场工程师和监理工程师报验，严禁使用国家明令淘汰的材料。
(五)质保期为两年，自房屋交付购房者之日(即20xx年12月31)起计算。
五、供货方式
(一)供货数量及期限：根据甲方进度要求和现场具体情况及时送到现场。
(二)供货地点：甲方工地现场。
六、验收标准、方法
(一)乙方随进场货物提供出厂合格证、质保单与有关部门的检验报告，并对商品质量负责。
(二)乙方应在商品到货前两天通知甲方以便准备验收接货。
(三)甲方有权对到货产品进行定时抽样检测。
(四)以甲方工程负责人、监理单位工地负责人、施工单位项目经理清点确认验收合格的签字单为结算依据。
七、付款方式
(一)合同签订之日起3日内乙方向甲方支付履约保证金：万元，(大写：人民币伍万元整)，其中：质量保证金为50%;工期保证金为20%;成品保护保证金15%;与甲方及总包之间的配合保证金15%。
(二)合同签订后，甲方向乙方支付预付款5万元。
(三)箱体与元器件模块分批发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为货款支付依据，甲方按批次向乙方支付合格产品金额_30_%的货款，同时在第一次支付货款时一次性扣回预付款。
(四)全部产品发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为结算依据。施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后，甲方向乙方支付至合格产品金额_80_%的货款。
(五)施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后，甲方与乙方办理合同结算手续，经甲方审定后十五日内，向乙方支付至结算总价的_95_%，余款5%的发票应在甲方付款至合同总价的95%时由乙方一起提供给甲方。
(六)余结算总价的_5_%作为质保金，质保期(自房屋交付业主之日起计)满两年后，若无质量问题支付给乙方5%(无息)。
八、设计变更
(一)甲方如果设计变更引起供货数量、产品规格、颜色和技术要求等发生变化时，应及时向乙方下发变更通知单。重大变更或增加造价时，必须由甲乙双方另行协商达成协议后，乙方才予实施。因设计变更造成的乙方经济损失由双方协商解决。
(二)乙方应在收到甲方变更通知单后5日内按照本合同向甲方申报供货数量及价格。如果甲方未能在收到乙方申报之日起10日内提出审核意见，则视为同意乙方的供货数量及单价。如甲方增加定货数量，增加产品的价格不发生变化。
(三)乙方按照设计变更完成供货后，双方按重新核定的供货数量、价格进行核算。
九、供货期限
(一)货物的最终清单与供货时间以甲方另行发出的书面订货单或发货通知单为准，甲方应提前30天向乙方发出书面订货单或发货通知单，乙方应按照甲方要求的供货时间及时供货。
(二)甲方发出的订货单和变更通知单与本合同具有同等的法律效力，双方必须严格遵守。
十、双方责任
(一)如甲方不能按本合同规定付款，每延迟一天，甲方应向乙方偿付逾期付款额1‰的违约金。
(二)乙方产品品种、规格、数量、质量等不符合本合同规定时，乙方必须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。甲方、施工单位或监理工程师检查发现假冒伪劣产品，乙方须支付5000-10000元/次的罚款。
(三)如乙方不能按照本合同规定的时间交货，每延迟交货一天，乙方应向甲方偿付该批次货物合同价1‰的违约金。同时甲方有权要求乙方还须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。
(四)甲方及乙方应严格履行合同，如违约(不可抗力因素造成的除外)，由此造成的一切责任及损失由违约方承担，违约方承担违约责任后，应继续履行合同(合同另有约定或守约方要求解除合同的除外)。
十一、知识产权保护
乙方承诺所供产品未侵犯任何国家或企业、个人的知识产权，并保障甲方免予承受因侵犯任何知识产权而遭受的诉讼、仲裁、索赔或其它经济损失，否则，乙方应承担甲方因此遭受的所有损失(包括律师费、诉讼费等)的赔偿责任。
十二、纠纷解决方法
双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
十三、不可抗力
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害等原因致使双方无法继续履行合同，甲乙双方均不承担违约责任，但需及时通知对方，并提供经有关部门鉴定核实的有关证明文件。
十四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十五、合同的生效
本合同一式陆份，双方各执叁份，效力相同，本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日