加工是工业化生产的基础，它可以将原材料转化为成品，并满足人们的不同需求。以下是小编为大家整理的加工工艺流程和注意事项，供大家参考。
加工制作协议
订货方：____________(以下简称甲方)。
销售方：_________________(以下简称乙方)。
根据国家有关法律法规，经双方协商一致，就甲方订购加油站储油罐签订本销售合同，以资双方共同遵守：
一、交易内容及价款。
二、产品生产标准和质量要求。
1、储油罐生产执行国家行业标准《钢制焊接常压容器》的有关规定要求。
2、所有油罐应设置单人孔，且人孔内径不应小于______mm，且封头厚度不应小于______mm，油罐壁板厚度为______mm，储油罐制作后应进行煤油渗漏实验和耐压实验，保质期一年。
3、罐体外表采取。
4、质量保质期大于______年。
三、货款支付方法。
合同签订后预付定金_______元;货到之后付款______元，定金随即转为货款支付;经双方共同验收合格后，甲方于货到之日后天之内，一次结清余款。
四、相关约定。
1、商品交付时，双方应共同进行验收，并签署交货验收单，当甲方对商品质量提出异议时，双方应共同将其封条交有权检验机构进行检验，并以检验结果作为商品质量认定依据，检验结果符合合同约定时，相关费用由甲方承担。
2、在正常使用情况下，商品在合同约定的保质期内出现问题的，由乙方承担维修责任和相关费用。
3、由于不可抗力原因致使本合同不可能完全履行时，双方应及时取得沟通，对本合同约定进行相应调整或解除。
五、合同执行中双方发生争议时，可通过友好协商解决，协商不成时可通过甲方所在地的.法院诉讼裁决。
六、本合同自双方签字之日起生效，至工程款结清之日起终止。
七、本合同一式二份，双方各执一份。
加工制作协议
联系方式：_________。
详细地址：_________。
承包方：_________。
身份证号码：_________。
责任人：_________。
现家庭住址：_________。
联系方式：_________。
双方历经公平商议，依据《中华人民共和国民法典》等相关相关法律法规的要求，同意签署合同规定。
招标方聘请承包方在招标方_____________职位出任或从业___________工作中。在本履行合同期内，招标方可依据招标方工作中必须、人事调整、人事变动或承包方专业能力或爱岗敬业状况等，调节承包方的岗位和工作中地址。
合同规定推行固定不动限期，租期自______年____月____日起止____年____月____日止，总共____年____个月。合同书满期后，依据承包方主要工作业绩(考评评定結果)明确是不是再次聘请承包方，承包方依据自己意向明确是不是再次接纳聘请，如彼此有心持续劳务关系，再再行签署新的《劳动合同书》。
招标方依照承包方讲课时间向承包方付款薪资，授课费为_________元/学时。
招标方须每月____日前向承包方全额派发上月薪水。
承包方具有劳动法规定的别的支配权和工资待遇。
招标方依规、依规、依招标方发展趋势及管理方法必须制订管理制度，并告之承包方。
招标方须执行以下责任：
1、准时全额向承包方付款薪资;。
2、为承包方造就优良的课堂教学标准;。
3、帮助承包方搞好课堂教学期内的教学秩序维护保养;。
承包方须执行以下责任：
1、严格遵守我国和省、市相关相关法律法规及其招标方制订的各类管理制度，听从招标方管理方法。
2、恪尽职守，遵守职业道德规范，持续提升专业技能，用心、合理地进行工作目标。
3、严苛搞好课堂教学期内的各类安全工作，遵循有关部门制订的安全工作要求、标准。
4、在合同规定期内及合同规定任何原因停止后____年之内，严苛传统招标方商业秘密和商业机密，不因一切方式泄漏招标方商业机密(包含但不限于招标方学生状况、老师状况、各种各样内控管理规章制度等)。
5、不可以一切方式危害招标方合法权利。
以下情况之一的，招标方有权利消除劳动合同书，但应提早十日以书面通知通告承包方自己。
1、承包方不可以担任工作中的。
2、本合同生效时需依据的客观条件产生重特大转变，导致原劳动合同书没法执行，经双方商议不可以就变动劳动合同书达成共识的。
3、在招标方的量化考核中处在落后者，且师德师风素养认可不高的。有以下情况之一的，承包方能够随时随地通告招标方消除劳动合同书的：
1、招标方未依照劳动合同书要求付款劳务报酬或是出示劳动者标准的;。
2、招标方有意并比较严重危害或侵害承包方合法权利的。合同规定因任何原因消除或停止的，承包方须申请办理离职流程，包含材料、物件等转交办理手续，并与招标方办理交接工作，不然，承包方须担负从而而导致的不良影响，包含但不限于赔付招标方财产损失的义务。
1、招标方违背本合同条款的，凡属法律法规应给与经济补偿金的，招标方应按照规定的规范和時间向承包方付款。
2、承包方违背合同规定相关要求，给招标方导致危害的，须赔付招标方的财产损失。
3、承包方毁约消除劳动合同书的，应赔付招标方为招收承包方而开支的招考费、培训费用以及他有关花费。
4、承包方违背保密性责任的，须按承包方在招标方的月收入水平之和的____倍付款给招标方合同违约金。合同违约金不能填补招标方从而而遭到的财产损失的，承包方尚须填补赔付。承包方月收入水平按先前12个月均值每月获得的收益计，承包方在招标方上班时间不满意12个月的，按具体工作中计算时间其月收入水平。
2、招标方须为承包方出示安全性的教学环境，搞好各类安全防护工作中，并多方面监管，如因招标方设备、机器设备存在的问题造成课堂教学期内产生学生人身安全意外事故，由招标方担负关键义务。
1、合同规定未承诺的事宜，按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规实行。
2、如彼此在劳动合同书实行全过程中发生争执，开展商议后没法达成一致，由彼此递交成都劳动仲裁联合会诉讼。
3、合同规定一式二份，双方各收执一份，自彼此签字盖章之日起起效。
招标方(盖公章)：_________。
承包方(签名)：_________。
______年____月____日。
加工制作协议
定作方：(以下简称甲方)。
承揽方：(以下简称乙方)甲方开发。
双方根据《中华人民共和国民法典》就有关生产-200散热器模具和零件之事，自愿一致达成如下协议：
1.甲方负责向乙方提供所委托之-200散热器的零件图纸，乙方依据甲方提供的有效图纸进行模具设计，制作和加工产品，并保证模具的寿命不少于10万次(甲方提供的零件图纸在本协议签字后交给乙方)。
2.乙方为甲方加工的产品，原材料由乙方负责采购，原材料质量必须符合国家材料标准。否则甲方有权拒绝收货。
3.零件的价格，甲乙双方都同意暂按附件1执行。由于供需双方市场行情的变化，双方可以本着友好合作的精神，另行协商零件价格。
4.甲方委托乙方生产-200散热器零件，生产规模由甲方根据市场情况进行调整，具体产量根据甲方订单确定。在批量生产时，第一次订单数量不少于1(特殊情况双方另行协商),以后每次3以上。
甲方需要产品发订单时，一般应给予乙方30天的生产时间(特殊情况双方另行协商)。乙方接到甲方的订单后应及时组织生产，保质保量，按时交货。
5.为了生产-200散热器，需要制作模具一套，模具价格为43000港币(大写:肆万叁仟元港币)。由乙方负责制作模具，甲方向乙方订购该套模具，在甲方支付完全部模具款后，模具所有权归甲方。
6.模具的付款方式为:先付30%订金,交板后付40%,6个月后付30%.7.乙方自本合同签订之日起一周内向甲方提交模具设计、制造详细进度表。乙方在签订本协议后20天内，向甲方交付20套样品，要求样品能符合甲方的使用要求。
8.甲方收到20套样品后，在7天内验收，确认其是否符合甲方的技术质量要求。
9.在模具费完成之后，甲乙双方即行办理模具财产转移手续，并委托乙方负责保管。
10.乙方应按时按质按量提供符合甲方技术质量要求的产品，乙方生产的产品如果达不到甲方的质量要求，甲方有权终止本合同。
11.在模具财产转移后，甲方应在同等条件下，优先选择乙方作为零件供应厂商。
甲方如果没有正当的理由(如乙方产品的质量长期得不到保证，乙方不能按时交货等)，不能单方面收回模具，终止本合同。
12.零件图纸及乙方依此设计的模具图纸，装配图纸，维修图纸等有关资料，乙方不得以任何形式向外泄露;乙方在未征得甲方同意之前，不得以任何形式向第三方提供或出售-200零件，否则要承担由此给甲方造成的损失。
13.由于甲方的原因进行的设计变更，乙方应积极配合改模，但有权向甲方收取一定的改模费用.14.甲方收到乙方产品在15个工作日内验收，验收合格后，30日内付给乙方产品款。
在双方合作一段时间之后，付款方式可以改为月结60天。
15.甲乙双方发生争议或本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成的交本合同签订地仲裁机关仲裁。
16.本合同经甲乙双方签字盖章，自合同签字之日起生效，一式二份，双方各执一份，具有同等效力。
加工制作协议
根据《中华人民共和国广告法》、《民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行图文制作，达成一致意见，特签订此合同。
1、本合同自__________年__________月__________年__________月__________日止。
2、甲方提交乙方实施合同必要的素材、信息资料后，乙方在双方约定的工作日内完成制作工作，将合同约定的内容给甲方。
1、本合同制作费用为__________元，大写：__________。
2、双方签订合同24小时内，甲方预付元到乙方账户，乙方收到款后开始加工制作，尾款元货到付款。如因甲方付款延迟造成的物料不能及时制作并送达，乙方不承担任何责任。
3、指定付款账户：__________。
开户行：__________。
账号：__________。
户名：__________。
1、甲方应按合同约定向乙方支付本合同价款。
2、乙方应保护甲方的知识产权，自始自终不得向第三方泄露、转让甲方提交的。
任何素材、资料等文件及与此相关的任何信息资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
3、乙方应按规定的时间、内容、份数及规格向甲方交付制作成果。
4、在合作期内，如乙方的工作不能满足甲方的要求，应立即按合同约定及甲方的要求整改。乙方不能按合同约定按时完成各项工作及甲方要求的时限内进行整改的，乙方应承担违约责任。自该违约情形发生之日时起，甲方有权每日按合同价的1%向乙方收取违约金。甲方有权在应付款的款项中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。乙方逾期完成工作或逾期整改超过3日，甲方有权解除该合同。
凡因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。
1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效应。
2、合同的有效附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。
3、本合同一式二份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。
4、本合同自双方签字盖章后生效。
加工制作协议
甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，达成如下合作条款：
一、合作方式甲方提供服装加工所需场地、设备、加工人员和管理人员;乙方提供订单以及相关的所有原辅材料和制图工具，进行技术指导和订单质量跟踪，乙方以最低保底加工费和计件加工费相结合的形式给付甲方加工费。
二、合作期限壹年，自_____年_____月_____日。合同期满，若双方愿意继续合作，双方须提前三个月洽谈合作条款。
三、合作条件。
(一)设备：甲方确保现有设备正常运行，维修费用由甲方承担。以后是否增加生产设备完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某种设备为由扣减加工费(附设备请单)。
(二)乙方用甲方服装加工生产线工人。
(三)合同签订当日付清第一月加工费，共计人民币__________元整(小写__________元)。
四、生产安排由乙方技师与甲方管理人员共同进行生产和质量管理，各负其责。
双方依据订单充分沟通、协商，合理安排生产计划，甲方在不违背河南省天霖地工贸有限公司管理规定的情况下保证正常的生产时间，每天8个小时，每月26个工作日(国家法定节日正常休息)。
五、加工费用及结算方式。
(一)加工费用：每批产品以双方谈妥的价格计算当月加工费。最低保底加工费月人均__________元。当月加工费低于保底加工费时，按照保底加工费结算。当月水电费用由乙方负担。
(二)结算方式：先付款后加工。乙方应于每月__________日前支付上半月的保底加工费。日前支付下半月保底加工费。月底统算后支付当月实际加工费。
六、质量要求。
(一)乙方负责生产工艺的编排、人员分工、前后道人员配比等，甲方必须按乙方要求配合好生产过程中各环节的质量管理和生产管理，确保成品质量和乙方材料的合理利用。材料的合理损耗由双方共同确定，超损耗部分，分析原因，划清责任，由双方协商解决。
(二)乙方派驻2-4名男性技术人员指导生产，在甲方场地验收产品质量，甲方提供必要的仓储场地。甲方按标准检测包装，出货前乙方发现产品不合格，甲方无条件进行返修，直至合格。
经乙方检验合格的成品，出甲方加工现场后出现质量问题甲方不承担责任。
七、违约责任乙方超过双方约定的`结算日没有及时结算(法定节日顺延)，满七个工作日甲方有权终止合同，乙方承担相当于当月加工费等额的违约金，甲方有权留置乙方材料或成品。
双方合同期内任何一方违约，违约方支付当月加工费等额的违约金(不可抗力原因除外)。
八、其他甲方为乙方人员办理有关出入手续，乙方人员要服从甲方管理，自觉遵守甲方的各项规章制度。
九、所加工产品不得用于出口。
十、协议期满后，甲方必须保证乙方有在同等条件下优先续签的权利。
十一、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。
十二、未尽事宜，合同双方另行协商解决。
十三、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：__________乙方：__________。
负责人(签章)：__________负责人(签章)：__________。
经办人：__________经办人：__________。
签订日期：__________签订日期：__________
加工制作协议
甲方向乙方定作下列制品，经双方协商订立本合同，共同信守。
名称_____________。
数量___________。
尺寸______________。
材料___________。
单价_____________。
共计(小写)___________。
共计(大写)________________。
1、甲方在乙方交工当时，验收合格后，一次性付给乙方加工费用____________(人民币)。
2、甲方若是分批提货，应在定金的基础上分批支付货款，直至结清全部货款(含50%定金)。甲方支付货款以支票形式的以转账凭证为据，甲方支付货款以现金形式的'以乙方开具的收据或发票为据。
以上价格为不含税金的价格。
双方签字，即表示双方认同本合同内容。如有违约，须承担法律责任。
由于甲方存放不当或人为损坏，不属于质保范围。
加工制作协议
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商，牟定县第一小学与楚雄开发区楚风布艺店窗帘加工制安，共同达成协议，并签订如下合同：
一、规格。
窗帘制安方式以甲方看样品为准，用铝合金窗杆，制安包工包料及调试，按1：2的比例制作安装。
二、布和纱高度为米，窗高超过米，按实际高度加布用量计算。
三、结算价格：综合价(窗杆、窗帘、插钩)的单价/米,共米;窗杆单价元/米，共米，共计元。两项合计：元(大写：壹万贰仟肆佰玖拾贰元玖角)。
四、付款方式。
1、合同签订之日，甲方向乙方预付30%—50%。
2、窗帘安装完毕，甲方向乙方支付质量保证金以外的费用。
3、甲方留取货款总额的5%做为质量保证金。待质保期满，甲方一次性返还给乙方。
五、其它约定。
1、留取布样，由甲方封存。乙方必须按布样用料。
2、保修期为一年。出现窗杆脱落，甲方通知乙方后，在两个工作日内修复，如人为污染及划破布料，乙方不负责更换。
3、乙方在现场安装过程中，应注意安全，出现一切安全事故，甲方不承担任何责任与赔偿。乙方在甲方现场，应加强对现场成品的保护。
加工制作协议
为发展市场经济，提高加盟者经济收入，甲乙双方两者公平、合理的原则，依据《中华人民共和国民法典》经双方协商一致，就加工安装打火机事宜，达成以下协议：
甲方：________。
乙方：________。
一、甲方权利、义务：________。
1、向乙方提供打火机散件，回收产品，现金支付加工费。
2、向乙方提供合格的充气设备，组装工具。
3、有权要求乙方按市场需求加工打火机数量、式样、时间等。
4、向乙方及时供应全套散件。
二、乙方权利、义务：________。
1、向甲方支付充气设备、组装工具等费用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火机。
3、及时支付散件价款。
4、可以自行销售成品打火机，但应及时告知甲方。
5、乙方自行选择生产场所，保证安全生产。
在生产中如出现一切事故由乙方自负。
三、生产标准：(依培训标准)。
1、气体饱满无气泡，外貌干净。
2、火焰均匀，火苗调火高度2-3cm无断头。
四、未尽事宜协商解决，协商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲方已做充分解释，乙方理解无误，签字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免费用设备的优惠条件，具体如下：
1、乙方在甲方批发火机散件累计达八万者，若乙方终止合同，乙方可以将设备交还甲方，甲方退给乙方设备压金款的二分之一。
2、乙方在甲方批发火机散件累计达十万者，若乙方终止合同，乙方可以将设备交还甲方，甲方退给乙方设备款。
3、乙方在甲方批发火机散件累计达十二万者，若乙方终止合同，设备、工具归乙方所有。
房屋转让协议无效起诉状
出让人：__________(以下简称甲方)。
受让人：__________(以下简称乙方)。
见证方：__________(以下简称丙方)。
甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：
第一条甲方对产权的声明甲方根据国家规定，已依法取得______的房屋所有权证书，所有权证书______房权证字第______号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为砖混结构，使用面积为______平方米(不含柴棚)。
第二条甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是符合国家及______县房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及______县相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。
第三条乙方对购买权的声明乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。
第四条房屋售价双方同意上述房屋售价为______万元整(含柴棚)。
第五条付款方式。
1.乙方应在签订《______房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的三分之一的定金。
2.乙方应在办理立契过户手续前一年内，支付剩余房款。
第六条违约责任。
1.甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款(不计利息)返还乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
2.乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违约，定金不予返还。
3.甲方应在获得全部房款后7个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滞纳金，逾期超过15天，即视甲方违约，乙方可要求法院强制执行。
第七条房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目：
1.没有房屋欠帐，如电话费、电费、物业管理费、水费等;。
2.没有固定不可移动装修物品的破坏;。
3.房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏。
第八条关于产权办理的约定。
1.本协议签订后，应由甲乙双方应向当地房地产交易管理部门申请办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋所有权证。鉴于目前______暂缓办理二手房过户手续，待______启办二手房过户手续时，甲方务必协助乙方办理上述手续，同时，产生的税费及相关费用，由甲乙双方依照有关规定缴纳。
2.鉴于甲方目前资金周围困难，已用现转让的房屋产权证在金融部门抵押贷款(_________年____月____日抵押贷款______元整，贷款期限为叁年，至_________年____月____日止)，甲方必须按时还本付息;抵押期满由甲方将所抵押的房屋产权证及时交给乙方。
3.在房屋未过户期间，乙方急需资金用已转让房屋抵押贷款时，甲方应积极协助乙方到金融部门办理相关手续，并按乙方授意签署相关文件。
4.在房屋未过户期间，如遇规划或政策性拆迁，甲方应积极协助乙方到各拆迁管理部门办理相关拆迁手续，并按乙方授意签署相关文件，所有拆迁安置补偿费用应归受让人即乙方所有。第九条有关争议本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十条生效说明本协议一式四份，甲乙双方各执一份，房屋交易管理部门留存一份，见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。
遗嘱协议纠纷起诉状
现住_______________省_______________县________________乡_______________村。
被告：__________________，男。
现住_______________省_______________县________________乡_______________村。
被告：_________________李_____________，男，
现住_______________省_______________县________________乡_______________村。
诉讼请求：
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
原告父亲__________，于________ 年________ 月________ 日病故，死后留有住房四间，各种家具七件，皮袄一件及其他一些衣物和被褥。被告________________、________________兄弟二人，拉拢本家族一些人，以“嫁出的女，泼出的水”和“女人不是李家后人，没有继承权”为由，剥夺了我的合法继承权，将原告父亲遗留的房屋及其他财产变卖，然后分掉。原告多次索要，二被告不但分文不给，还多次咒骂原告，并殴打了原告。
原告对父亲尽到了赡养义务，在结婚后的7年里，每年送给父亲________ 元生活费。不仅如此，在父亲患病的一年多时间里，给父亲买的食品、药物，总计有________ 元。在父亲病重的一个月时间里，整日住在父亲家，伺候父亲。
《中华人民共和国》第和条明确规定，“继承权男女平等”。第十条第二款还规定，“兄弟姐妹”同属一个继承顺序，有平等的继承权。据此，原告曾多次请求当地村民委员会及乡政府协助解决这继承纠纷，但由于当地封建思想比较严重，某些干部受“重男轻女”和族权思想的影响，对此纠纷一直没有取得处理结果。请求法院，依照事实和法律，确保妇女的合法地位和权益，判处_____________、________________二人归还原告应当继承的合法财产。
证据和证据来源，证人姓名和住址：
3、二被告将李_______________遗留的四间房屋卖掉，有买房人朱________________可以证实，他住在________________省________________县___________乡___________村。
此致
________________市人民法院。
附：
2、_______________遗产清单1份。
原告：_______________________。
__________年_____月_____日。
加工制作协议
甲方：
乙方：
双方本着诚信、平等、自愿的原则，甲方将象山兰园项目一期工程现场办公区三根旗杆的制作安装委托乙方施工，经双方充分友好协商一致，达成本协议，双方共同遵照执行。
一、工程名称：xx工程现场办公区旗杆制作安装项目。
二、工程地点：三、承包方式：包工包料。
四、承包范围及内容：
三根不锈钢旗杆的制作安装，包括附件及辅材，包括但不限于旗杆的球头，滑轮、拉绳、变径连接件等。不含土建部份的'基坑开挖、混凝土浇注、砖砌体及石材粘贴工程。
五、工期：5月7号安装完成。
六、工程计价及付款方式：
1括所有人工费、材料费、机械费、管理费、税金等一切费用。
2、工程完工经甲方验收合格且乙方提供符合甲方要求的发票和收据交与甲方后三日内，甲方付至合同价款的80%，剩余价款在保修期满两年后10个工作日内无利息付清。
七、工程质量及质量保证：
乙方必须严格按照施工图纸或甲方的要求施工，工程质量为合格。工程质量保证期为2年，在此期间出现的风荷载等质量事故（不包括人为因素）均由乙方承担维修、更换的责任。
八、违约责任：
1、若因乙方原因影响该工程不能如期完工，每延误一天，乙方承担延期费500元，累计计算。
2、保修期间，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的24小时内派人处理，否则，甲方有权委托他人进行修复，所产生的费用甲方有权向乙方进行索赔。
九、其它约定：乙方在施工过程中应确保安全文明施工，做到工完料净场地清。乙方在施工中所发生的伤、亡等事故均由乙方自行承担责任。
十、本协议未尽事谊双方协商解决，当协商不能达成一致时，可向甲方所在地人民法院起诉。
十一、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
后附施工图纸，施工图纸所显示的旗杆高度为台面以上的商度，台面以下的做法和高度根据现场实际情况施工。
起诉状离婚协议书
协议人：
协议人：
协议人双方于××年月日在区人民政府办理结婚登记手续。因双方性格不合无法共同生活，夫妻感情已完全破裂，现双方自愿离婚一事达成如下协议：
一、张某与王某自愿离婚。
二、儿子张亮由女方抚养，由男方每月给付抚养费500元，在每月10号前付清；直至付到18周岁止，18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。
三、夫妻有座落在路号的楼房一套，价值人民币6万元，现协商归女方所有，由女方一次性给付男方现金3万元。房内的家用电器及家俱等等（见清单），双方同意作价2万元，归女方所有，女方向男方支付1万元。
四、夫妻无共同债权及债务。
五、张某可在每月的第一个星期六早上八点接儿子到其居住地，于星期日早上九点送回王某居住地，如临时或春节探望，可提前一天与王某协商，达成一致后可按协商的办法进行探望。
本协议一式叁份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人：协议人：
房屋转让协议无效起诉状
原告一：
原告二：
原告三：
被告：
诉讼请求：______。
3、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由：
原告______与______系夫妻关系，二人育有一子原告三。______年______月______日，三原告向主管部门申请建房获批后，建造了现位于______市______区______镇______村______号的房屋。原告______因参与赌博欠下赌债，经人介绍认识了被告______，并向被告借款，借款到期后原告______无力偿还，之后被告便伙同他人日夜到原告家中讨债，最终原告三人和______前妻被迫在______年______月______日与被告签订了《房屋转让协议》，并在被告胁迫下搬离出宅基地房，至今无属于自己的居所。
三原告获悉，______年______月______日该宅基地房屋动迁，被告与______市______区______镇人民政府动迁安置办公室签订了《______市集体土地上征地房屋补偿协议》，该协议列明补偿款为人民币______元，因被告放弃所有安置房源，故应按回购价每平米______元计算，回购价为人民币______元，两项合计动迁安置利益为______元。扣除被告已付购房款______元，则被告还应支付原告______元。
三原告认为被告非法获取其房屋，故被告因宅基地房动迁所获的利益应归原告所有。现原告依据相关法律规定，特诉法院，望法院判如所请。
此致
______松江区人民法院。
具状人：
______年______月______日。
遗嘱协议纠纷起诉状
身份证号:____________，系被继承人______之____。
身份证号:____________，系被继承人______之____。
住址：____________,身份证号:____________，系被继承人______之____。
住址：____________,身份证号:____________，系被继承人______之____。
住址：____________,身份证号:____________，系被继承人______之____。
住址：____________,身份证号:____________，系被继承人______之____。
住址：____________,身份证号:____________，系被继承人______之____。
诉讼请求：
风险提示：诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。
虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
1、请求依法判令将位于_______市_______区_______路_______段_______号_______栋_______单元_______号房屋由原告继承。
2、诉讼费用由_______被告承担。_______年_______月_______日，___与___在_______民政局登记结婚。二人均系再婚，双方结婚时均有子女，__________有子女_______人：______________。
_______有子女三人：________________。婚后_______与_______未生育有其他子女。_______年_______月_______日，夫妻共同购买位于______________房屋，并于_______年_______月_______日取得房屋权属证书_______年_______月_______日，夫妻共同就上述房屋问题立下遗嘱。
双方遗嘱确认：如一方先于另一方去世，则该房屋作为在世方的生活费，由在世一方继承，其他人不得干涉。_______年_______月_______日，__________因病去世。原告认为，根据《中华人民共和国继承法》第17条2款、第5条规定，原告与被继承人__________于_______年_______月_______日，订立的遗嘱是真实意思的表示合法有效，根据遗嘱，__________已去世，则位于______________房屋作为在世方的__________继承，应由原告取得该房屋的所有权，上述被告均无权干涉。综上，原告为维护自己的合法权益，特根据相关法律之规定，向贵院提起诉讼，望人民法院依法判决，判如所请。
此致
____________人民法院。
具状人：_______________。
______年______月______日。
遗嘱协议纠纷起诉状
签订地点_________________。
原告：_________________。
法定代表人：_________________。
电话：_________________。
地址：_________________。
被告：_________________。
法定代表人：_________________。
电话：_________________。
地址：_________________。
诉讼请求：_________________。
1、责令被告________________立即停止专利侵权行为。
2、责令被告________________赔偿原告造成的经济损失_____________万元人民币。
3、被告________________承担行政执法费用。
事实和理由：_________________。
原告于________________年______月______日申请了“_____________”_______________专利，于________________年______月______日获得专利授权。根据原告专利的权利要求保护范围与被告________________生产、销售的涉案产品“_____________”的技术特征分析对比后，发现被告________________生产、销售的涉案产品的技术特征落入了原告专利的权利要求保护范围，且被告________________生产、销售的涉案产品没有经过原告的许可，侵犯了原告专利权。请求__________市知识产权局进行处理，责令被告________________立即停止侵权行为，同时赔偿原告的相关经济损失。
此致
_____________市中级人民法院。
具状人：_____________。
________________年______月______日。
起诉状离婚协议书
原告：
被告：
1、判决原、被告离婚;。
2、依法分割夫妻共同财产;。
3、婚生女(子)xxx由原(被)告抚养。
(在此叙述离婚的事实和理由包括何时结婚婚姻基础婚后感情夫妻感情破裂的事实和原因夫妻共同财产有哪些孩子多大等)。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条的规定特提起诉讼请依法判决。
此致
xxxx人民法院。
具状人：xxx。
起诉状变更抚养协议
法定代表人：_________________，系该公司总经理。
原告与被告劳动争议一案，因不服仲裁裁决，特向贵院提起诉讼。
诉讼请求：________________。
一、判令被告向原告工资及赔偿金_____________元。
二、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由：________________。
_____________。
综上，请求贵院依法查清事实，支持原告的上述诉请。
此致
_____________市_____________区人民法院。
原告：________________。
________年____月____日。
确认遗赠抚养协议纠纷起诉状
1.请求法院判令被告给付原告接受遗赠约______元的财产。
2.由被告承担本案的诉讼费。
事实与理由。
原告与被告蒋__________之夫黄__________是朋友关系，黄__________于20__年4月18日立下遗嘱，将自己价值约60000元的财产在其死亡后遗赠给原告。该遗嘱于20__年4月20日经公证机关公证。20__年4月22日遗赠人黄__________因病死亡，遗嘱生效，但被告控制了全部财产，拒不给付原告受赠的财产。现请求法院判令被告给付原告接受遗赠约______元的财产。
此致
__________人民法院。
起诉人：_________________。
______年______月______日。
起诉状离婚协议书
原告：地址：电话：
委托代理人：电话：
被告：地址：电话：
离婚(民事)诉讼请求：
1、__________________________。
2、__________________________。
3、__________________________。
事实和理由：
———————————————————————————————。
此致
_____人民法院。
申诉人：_______。
____年__月__日。