最新建设工程监理合同 监理工程师合同管理考试练习(实用8篇)

1、 指定分包商由（a）指定或选定。

a、业主

b、承包商

c、设计单位

d、业主和承包商共同

2、 施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的（d）。

a、内外部条件的变化

b、发包人应承担责任的原因

c、协调管理的原因

d、承包人的原因

3、 在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（a）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。

a、采购方和运输部门

b、供货方和采购方

c、供货方和运输部门

d、供货方、采购方及运输部门

4、 在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（b）。

a、1‰

b、2‰

c、3‰

d、5%o

100万元预付款，6月21日由乙向甲交付两辆起重机，但到了5月10日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（d），以维护自己的合法权益。

a、终止合同

b、转让合同

c、行使同时履行抗辩权

d、请求对方提供适当担保

6、 下列财产中，不可以作为抵押物的是（c）。

a、抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

c、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

7、 由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（a）承担。

a、采购方

b、供货方

c、代运方

d、采购方和供货方共同

8、 承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（a）d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

a、7

b、14

c、28

d、30

9、 fidic《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是（d）。

a、拖延支付工程款

b、协调管理不力导致对分包工程施工的`干扰

c、施工图纸有错误

d、分包商执行承包商代表指令导致的索赔

10、 根据fidic《施工合同条件》的规定，保留金是按合同约定从（d）中相应扣减的一笔金额。

a、合同价内的暂列金

b、业主应交付的预付款

c、承包商应交付的定金

d、承包商应得的工程进度款

11、关于抵押权实现的表述中，不正确的是（d）。

a、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有

b、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿

12、施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知，通知的内容不包括（d）。

a、试车内容

b、试车时间

c、试车地点

d、对承包人的要求

13、关于质押的表述中，不正确的是（a）。

a、质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征

b、债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物

d、质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保

14、 fidic《施工合同条件》规定，所签合同内注明的完

为（b）。

a、缺陷通知期

b、合同工期

c、合同有效期

d、施工期

定，下列表述中正确的是（c）。

a、合同无效，但已履行部分双方不再返还

b、合同无效，已履行部分双方返还

c、合同已成立，甲公司承担违约责任

d、合同未成立，已履行部分双方相互返还

16、工程建设施工过程中，（c）是最为常用的一种担保方式。

a、定金

b、留置

c、保证

d、质押

17、按照《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（d）

a、必须征得对方同意

b、无须征得对方同意，也无须通知对方

c、无须征得对方同意，但应提供担保

d、无须征得对方同意，但要通知对方

18、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（c）。

a、当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任

b、当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

c、订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

d、订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

19、施工合同履行过程中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（b）。

a、承包人承担全部费用，工期相应顺延

b、发包人承担全部费用，工期相应顺延

c、发包人承担全部费用，工期不予顺延

d、承包人承担全部费用，工期不予顺延

20、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（b）。

a、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

b、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

c、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

d、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

21、 合同约定的工期，是指在（a）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。

a、协议书

b、通用条款

c、专用条款

d、附件

22、 关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是（d）。

a、提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

b、提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

c、部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

d、债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

23、 fidic《施工合同条件》通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（c）作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。

a、50%

b、65%

c、80%

d、95%

24、 下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（c）。

a、安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

b、承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知

c、试车记录由发包人准备

d、试车合格，工程师在试车记录上签字

25、 由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做（a）。

a、合同被迫终止的索赔

b、意外风险和不可预见因素索赔

c、工程加速索赔

d、工程变更索赔

26、 工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（d）。

b、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误

c、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

d、索赔意向通知必须在28 d内提交

27、 fidic《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收 到争议文件后（d）d内做出合理的裁决。

a、15

b、28

c、72

d、84

28、 招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（d）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。

a、3

b、5

c、6

d、8

29、 fidic《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供（c），具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。

a、投标保函

b、履约保函

c、支付保函

d、预付款保函

30、 fidic《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为（b）。

a、缺陷通知期

b、施工期

c、合同有效期

d、合同工期

1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署( d )意见。

a.业主 b.总监理工程师 c.承包单位 d.监理单位

2、下面表述中错误的一项为( d )。

a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

3、建设工程监理的基本程序宜按( d )实施。

a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作

b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d  )。

a.平行检验 b.交接检验 c.隐蔽工程验收 d.互检

5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程( c )使用年限。

a.经济 b.最长 c.合理 d.法定

6、下列各项活动中，( d )属于工程建设监理。

a.质量、工期、投资控制 b.质量、工期、施工成本控制

c.制定设计文件并对设计目标控制 d.确定工程项目总目标

7、项目监理人员应参加由( b )组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

a.总承包单位 b.建设单位 c.设计单 d.监理单位

8、凡是( b )的单位，均可称为监理单位。

a.经监理资质管理部门审查批准 b.取得监理资质证书，具有法人资格

c.从事工程建设监督管理活动 d.从事工程建设招标代理活动

9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b  )。

a.合格 b.基本合格 c.不合格 d.基本不合格

10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在(  c)关系。

a.对立 b.统一 c.既对立又统一 d.既不对立又不统一

11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的`委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有( c )性。

a.公平 b.科学 c.独立 d.公正

12、工程建设的( )阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

a.可行性研究 b.项目决策 c.勘察设计 d.施工

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是( b )。

a.有大量的隐蔽工程 b.施工中未及时进行质量检查

c.工程质量的评价方法具有特殊性 d.工程质量具有较大的波动性

14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，( c )属于监控主体。

a.设计单位 b.施工单位 c.工程监理单位 d.勘察单位

15、施工图设计文件审查是( c )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

a.建设行政主管部门 b.工程质量监督机构

c.依法认定的设计审查机构 d.设计主管部门

16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有( d )的复工指令方可复工。

a. 业主代表 b. 施工单位负责人

c. 监督站负责人 d. 监理工程师

17、对于质量控制点，一般要( a )，再制订对策和措施进行预控。

a.事先分析可能造成质量问题因 b.事先分析施工过程中的关键工序

c.分析施工过程中的薄弱环节 d.分析施工过程中质量不稳定的工序

18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( d )程序。

a.质量预控 b.承包商自检 c.质量检验 d.技术复核

19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作

的人员一般为( b )。

a.监理员 b.专业监理工程师 c.总监理工程师代表 d.总监理工程师

20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”， “工程质量评估报告”要由( b )共同签署。

a. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位

b.总监理工程师、监理单位技术负责人

c.项目经理、总监理工程师

d.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

21、施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，( c ) 进行检查，并作出检查结论。

2017年监理工程师考试时间为5月20、21日，为了帮助大家更加系统地复习备考，应届毕业生考试网小编为大家整理了2017年监理工程师《合同管理》考点知识，希望对大家有所帮助，想了解更多信息请关注我们应届毕业生考试网。

(1)债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系。

(2)在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝。

(3)对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿。

(4)债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任，即仍由合同当事人依据合同追究对方的违约责任，第三人没有此项权利，他只能将违约的事实和证据提交给合同的债权人。

(一)申请。

法人之间、法人与个体工商户、专业户、承包经营户、农户之间依法签订的经济合同，均可向有管辖权的公证机关提出申请，当事人申请公证，应当由法定代表人或委派代表人到公证处。代表人应持有代表权的委托书。当事人申请公证时，必须提交经济合同一式3份，以及其他有关材料。

申请的形式可以采用口头和书面两种。口头申请时，公证机关应制作书面纪录;书面申请时，应按照一定格式填写申请表。

(二)审查。

依法审查经济合同应包括以下主要内容：

1.当事人是否具有合法资格;当事人是法人的，要审查其是否具有法人资格;当事人是专业户、个体户时，要审查其是否在工商行政管理机关已进行注册登记，是否持有营业执照。

2.合同内容是否符合国家法律、法令、现行政策规定和国家计划的要求。

3.在签订合同时，是否贯彻了平等互利、协商一致，等价有偿的原则。

4.合同条款是否齐备，合同的主要条款应包括：标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式，违约责任等。

5.签订合同的手续是否完备。

通过公证人员的审查，认为当事人提供的证明材料不完备或者有疑义时，可以要求当事在接到公证处的通知后，作出必要的.补充。公证人员也可以向有关单位、个人进行调查，索取有关证明和材料。如果公证人员认为经济合同不真实，不合法，公证处可予以拒绝办理公证。公证员应当用口头或书面形式向当事人说明拒绝公证的理由和申诉程序。当事人不服公证处的拒绝或认为公证员处理不当，可以向公证处所在地的市、县司法行政机关申诉，由受理申诉的机关作出决定。如果公证人员认为应予公证时，应制作公证文书。

(三)制作公证文书。

公证人员认为符合法定条件准予公证时，应该按照国家有关规定或批准的格式制作公证文书。公证文书的主要内容包括：申请事项、单位名称(全称)、公证书编号、办理公证时间、公证员签名和公证机关印章。经济合同公证，一般不写实体证词，只证明双方当事人在合同上签字、印章属实。

公证文书要制成正本两份，一份由公证处存档备案;另一份交给当事人。根据要求，还可以制成若干份副本。

(四)交纳公证费用。

当事人办理公证事务，应按照司法部规定的收费办法，交纳费用。

可变更或可撤销的合同，是指欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。

如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。

可变更或可撤销的合同不问于尤效合同，当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。

当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。

1.下列文件中，不属于建设工程合同订立时已形成的文件是(  )。

a.有关单位签署的工程质量保修书

b.施工合同协议书

c.工程量清单

d.工程预算书

2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由(  )进行审查认可。

a.设计人

b.发包人

c.监理工程师

d.设备安装承包商

3.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是(  )。

a.协议书

b.专用条款

c.标准条款

d.质量保修书

4.以下文件均称为施工合同文件的组成部分，但从文件解释顺序来看，不正确的是(  )。

a.合同协议书、中标通知书

b.施工合同通用条件、施工合同专用条件

c.标准及有关技术文件、图样

d.投标书、工程量清单

5.《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括(  )。

a.增加合同中约定的工程量

b.删减承包范围的工作内容交给其他人实施

c.改变承包人原计划的工作顺序和时间

d.更改工程有关部分的标高

6.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则(  )。

a.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

b.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

c.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

d.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

7.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由(  )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由工程师确认

8.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当(  )。

a.按原合同价支付

b.按质论价

c.按原合同价的一半支付

d.不支付供货方的运杂费

9.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，如果是(  )。

a.承包人要求使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用

b.承包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

c.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用

d.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

1.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，承包人对(  )的最低保修期限应为5年。

a.地基基础工程

b.屋面防水工程

c.设备安装工程

d.排水管道工程

11fidic《施工合同条件》中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天1万元，该合同工程的总金额为300万元，而承包该竣工工程的合同价为15万元，延期竣工天数为30天，合同中还约定最高赔偿限额为20万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为(  )万元。

a.0.5

b.1.5

c.15

d.20

担。

a.施工承包人

b.建设单位

c.供货方

d.采购方

13在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由(  )负责。

a.供货方

b.运输部门

c.采购方

d.供货方和运输部门共同

14材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，(  )。

a.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

b.采购方不能拒绝提货，多交货的.保管费用应由供货方承担

c.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

d.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

15按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条件的规定，(  )原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不予顺延。

a.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计为6小时

b.设计变更和工程量增加

c.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

d.不可抗力

16当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出(  )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。

a.实际成本

b.计划成本

c.合理成本

d.成本和利润

17fidic《施工合同条件》中，工程师接到承包商申请后的(  )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

a.14

b.28

c.36

d.42

18fidic分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。

a.承包商也应承担责任

b.承包商不承担责任

c.只可给予工期顺延

d.只给予费用补偿

19依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交(  )。

a.现场同期记录

b.索赔意向通知

c.索赔报告

d.索赔证据

20将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照(  )进行分类的。

a.合同的目的

b.索赔起因

c.索赔的合同依据

d.索赔事件的损失程度

1.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。

a.施工 b.设备采购

c.设计 d.材料采购

2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(d)。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

3.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(c)。

a.减少合同中约定的工程量

b.改变有关工程的施工时间

c.删除承包范围内的部分工作

d.更改工程有关部分尺寸

4.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(a)。

a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延

d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

5.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。

a.施工现场的工作条件

b.生活条件

c.设计人的现场津贴

d.交通工具

7.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生(d)情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求

c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

8.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故(b)。

a.所需费用和延误工期由承包人负责

b.所需费用和延误工期由发包人负责

c.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责

d.延误工期应予顺延，费用由承包人承担

9.在合同正常履行的情况下，(d)，此时设计合同终止。

a.设计费全部支付完毕

b.设计阶段结束

c.颁发工程移交证书

d.工程施工竣工验收

10.下列委托合同中，以服务作为标的物的是(a)。

a.委托监理合同 b.勘察设计合同

c.施工承包合同 d.加工承揽合同

11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持(b)的程序。

a.先勘察设计，再施工

b.先勘察、后设计、再施工

c.边勘察、边设计、边施工

d.先设计、后勘察、再施工

12.监理合同示范文本规定，因(c)，属于监理服务的`额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容

13.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(a)。

a.无权要求返还定金

b.有权要求返还定金

c.无权要求返还定金且需支付违约金

d.只能要求返还定金的一半

14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。

a.承包人应按工程师要求停止施工

b.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工

c.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任

d.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工

16.建设工程设计合同履行时，(c)是承包人的义务。

a.提供有关设备的技术资料

b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作

c.修改预算

d.确定设计深度和范围

17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。

a.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

b.承包人负责检验工作，并承担检验费用

c.发包人负责检验工作，并承担检验费用

d.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

18.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。

a.评标委员会算出的评标价

b.招标人编制的标底价

c.中标人的投标价

d.施工图预算价

19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。

a.工程范围

b.工程规模

c.限额设计要求

d.设计方案

20.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(b)承担责任。

a.发包人 b.承包人

c.工程师 d.承包人和工程师

(一)合同形式的概念和分类：合同形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。

合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。口头形式是以口头语言形式表现合同内容的合同。其他形式则包括公证、审批、登记等形式。

根据合同形式的产生依据可划分为：法定形式和约定形式。建设工程合同属于法定形式。

例题：《合同法》规定，书面形式包括数据电文，而数据电文包括( )。

a.信件; b.电报; c.电传; d.传真; e.电话记录; 答案：b、c、d。

(二)合同形式的原则：《合同法》在合同形式上的要求是以不要式为原则的。

《合同法》采用不要式原则的原因：1、合同本质对合同形式不作要求;2、市场经济要求不应对合同形式进行限制;3、国际公约要求不应对合同形式进行限制;4、电子技术对合同形式的影响。

(三)合同形式欠缺的法律后果：《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现还在于：即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。采用合同书形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

(四)合同的内容：《合同法》规定了合同一般应当包括的条款：(但具备这些条款不是合同成立的必要条件。)

1.当事人的名称或者姓名和住所

2.标的：标的是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。标的的表现形式为物、劳务、行为、智力成果、工程项目等。

3.数量：数量是衡量合同标的多少的尺度，以数字和计量单位表示。数量必须严格按照国家规定的法定计量单位填写，以免当事人产生不同的理解。施工合同中的数量主要体现的是工程量的大小。

4.质量：质量是标的的内在品质和外观形态的综合指标。合同对质量标准的约定应当是准确而具体，对于技术上较为复杂的和容易引起歧义的词语、标准，应当加以说明和解释。对于强制性的标准.当事人必须执行，合同约定的质量不得低于该强制性标准。对于推荐性的标准.国家鼓励采用。当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行;如果没有国家标准，则依行业标准执行;没有行业标准。则依地方标准执行;没有地方标准.则依企业标准执行。由于建设工程中的质量标准大多是强制性的质量标准，当事人的约定不能低于这些强制性的标准。

5.价款或者报酬：价款或者报酬是当事人一方向交付标的的另一方支付的货币。合同条款中应写明有关银行结算和支付方法的条款。

6.履行的期限、地点和方式：履行的期限是当事人各方依照合同规定全面完成各自义务的时间。履行的地点是指当事人交付标的和支付价款或酬金的地点。包括标的的'交付、提取地点;服务、劳务或工程项目建设的地点;价款或劳务的结算地点。施工合同的履行地点是工程所在地。履行的方式是指当事人完成合同规定义务的具体方法。包括标的的交付方式和价款或酬金的结算方式。履行的期限、地点和方式是确定合同当事人是否适当履行合同的依据。

7.违约责任：违约责任是任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任。当事人可以在合同中约定，一方当事人违反合同时，向另一方当事人支付一定数额的违约金;或者约定违约损害赔偿的计算方法。

(一)要约(在法律上承担责任)

1.要约的概念和条件：要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为被要约人。要约应当具有以下条件：(1)内容具体确定;(2)表明经受要约人承诺。要约人即受该意思表示约束。具体地讲，要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。

2.要约邀请：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容.也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的视为要约。

例题：要约与要约邀请的主要区别在于( )。

e.是否须送达对方。    答案：b、c、d。

3.要约的撤回和撤销

要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。

例题：要约人在要约发生法律效力之前.而取消要约的意思表示是( )。

a、新要约;  b、撤销要约;  c、撤回要约;  d、承诺。 答案：c。

要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：1、要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;2、受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作。

2004年考题：《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。

a 要约到达对方之前;b.受要约人发出承诺之后;c.受要约人发出承诺之前;d.承诺到达对方之前。 答案：c。

(二)承诺

1承诺的概念和条件：承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。

承诺具有以下条件：(1)承诺必须由受要约人作出。非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一种要约而非承诺。(2)承诺只能向要约人作出。(3)承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时反对或者要约表明不得对要约内容作任何变更以外，该承诺有效，合同以承诺的内容为准。(4)承诺必须在承诺期限内发出。超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外.为新要约。

在建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺。

2.承诺的期限：承诺必须以明示的方式，在要约规定的期限内作出。要约没有规定承诺期限的，视要约的方式而定。(1)要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外。(2)要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。

3、迟到的承诺：超过承诺期限到达要约人的承诺.按照迟到的原因不同，《合同法》对承诺的有效性作出了不同的区分。(1)受要约人超过承诺期限发出的承诺。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效。否则该超期的承诺视为新要约，对要约人不具备法律效力。(2)非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效。

例题：若要约的相对人收到要约后，下列哪种行为不是合法承诺( )。

d.第三人超过规定期限作出的答复;e.要约相对人提出实质性的新条件。 答案：b、c、d、e。

4承诺的撤回：承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。

(三)要约和承诺的生效：要约各承诺的生效在世界各国有三种规定，1、投邮主义2、到达主义。3、了解主义。到达主义是要求要约、承诺到达受要约人、要约人时生效。我国《合同法》规定.要约到达受要约人时生效。

采用数据电文形式订立合同.收件人指定特定系统接收数据电文的.该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间;未指定特定系统的，该数据电文进人收件人任何系统的首次时间，视为到达时间。承诺应当以通知的方式作出，根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。承诺的通知送达给要约人时生效。

(四)合同的成立

1.不要式合同的成立：合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。

2.要式合同的成立：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意的是，合同书的表现形式是多样的.在很多情况下双方签字、盖章只要具备其中的一项即可。双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。

当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。

如果当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款.因为仲裁是以自愿为原则的。

1、建设工程合同的标的是( )。

a. 货币

b. 各类建筑产品

c. 服务

d. 工程项目

正确答案：b,

2、市场经济与计划经济的最主要区别在于：市场经济主要是依靠( )来规范当事人的交易行为。

a. 合同

b. 行政手段

c. 经济手段

d. 法律法规

正确答案：a,

3、法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。[2007年真题]

a. 主要办事机构所在地

b. 主要经营场所所在地

c. 主要合同履行地

d. 董事长的户口所在地

正确答案：a,

a. 施工合同的发包人

b. 施工合同的承包人

c. 施工合同发包人和承包人

d. 工程项目的代建方和施工合同的发包人

正确答案：a,

5、投标邀请书适用于进行( )的邀请招标。

a. 资格预审

b. 资格后审

c. 自行组织

d. 委托代理

正确答案：b,

6、评标委员会发现建设项目某投标人的工程量清单中，总价金额和依据单价计算出的结果不一致，则( ).

a. 以总价金额为准修正单价

b. 以单价金额为准修正总价

c. 以任意金额作为报价皆可

d. 否决该投标人的投标

正确答案：b,

7、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。[2007年真题]

a. 投标单位的企业规模大小

b. 投标方案的投入、产出比高低

c. 完成初步设计时间的早晚

d. 投标单位的质量管理体系是否科学

正确答案：a,

8、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于( )。

a. 承揽合同

b. 买卖合同

c. 采购合同

d. 供应合同

正确答案：a,

9、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持( )的程序。

a. 先勘察，边设计、边施工

b. 先勘察，后设计、再施工

c. 边勘察、边设计、边施工

d. 先设计，后勘察、再施工

正确答案：b,

a. 负责青苗树木的损失赔偿

b. 拆除地上的障碍物

c. 提供勘査工作的劳动保护用品和装备

d. 提供水上勘察作业用船

正确答案：c,

11、施工合同工期在( )中明确。

a. 协议书

b. 专用条款

c. 通用条款

d. 附加条款

正确答案：a,

a. 承包人应获得工程顺延和费用补偿

b. 工期不予顺延，费用也不予补偿

c. 工期不予顺延，费用应适当补偿

d. 工期应予顺延，费用不予补偿

正确答案：b,

13、设计施工总承包合同履行过程中，改变联合体的组成和修改联合体协议须经( )同意。

a. 承包人

b. 发包人

c. 工程师

d. 监理人

正确答案：b,

14、承包人文件中最主要的是( )。

a. 手册

b. 设计文件

c. 模型

d. 计算书

正确答案：b,/

15、建设工程材料设备采购合同不属于( )。

a. 买卖合同

b. 从合同

c. 双务合同

d. 有偿合同

正确答案：b,

a. 10

b. 20

c. 30

d. 50

正确答案：b,

a. 全额扣留在业主方，颁发履行证书后在全部返还

b. 返还总额的40%

c. 返还总额的50%

d. 全部返还

正确答案：c,

18、工程施工合同文本的条款规定，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与( )通过协商确定的二元管理模式。

a. 发包人

b. 承包人

c. 监理人

d. 工程师

正确答案：b,

/19、《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是( )。

a.设备原值×工程使用年限占折旧年限的'比率

b.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

c.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

d.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

正确答案：c

20、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。

a.要约生效

b.承诺生效

c.附生效条件的合同条件具备

d.附生效期限的合同期限届至

正确答案：b

21、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。

a.罚金

b.利息

c.赔偿金

d.违约金