施工合同的签订是甲乙双方互信、合作的开始,双方应本着诚实守信的原则进行合作。以下是不同行业的施工合同实例,可以根据您的需要进行参考和借鉴。
住宅工程施工委托合同
甲方:
乙方:
甲方将刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招标代理合同》(合同编号:闽建信招合字[20xx]第220—1号),特订立此协议书,具体内容如下:
一、服务费用:
1、招标代理费:按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[20xx]1980号)及发改价格[20xx]534号文件规定,经双方协商确定本项目的招标代理费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。
2、工程量清单及招标控制价等编制费用:依据福建省物价局“闽价[20xx]房457号”文件规定,经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。
3、开评标专家咨询费和评标会务开支由乙方支付。
二、本补充协议与原合同不一致之处,以本协议为准。
三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效,并具有法律效力。
四、本协议一式陆份,双方各执叁份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
工程施工委托协议合同
甲方(委托人):
身份证号:
乙方(受托人):
身份证号:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规,甲、乙双方本着相互信任的原则,经协商一致,现就委托投资事宜,自愿达成如下协议,以资双方秉诚履行。
一、委托事项。
甲方将其向公司投入的投资款共计人民币元,该投资款占公司%的股权比例。现甲方将该投资款全部委托给乙方管理,以乙方名义持有其该股份并代为行使相应投资权利。
二、委托事项交付。
甲方投资款全部到位后,由乙方向甲方出具收据。该收据是双方对本协议项下委托事项交付的确认依据。
三、委托期限。
上述委托期限为年,自年月日起到年月日止。委托期限届满后,甲方未以书面形式撤消委托的,本协议委托事项自动延续。
四、投资权益。
甲方享有本协议项下委托事项的收益权、剩余财产分配权、增资优先认购权等全部财产权利,包括但不限于分红所得及其他收益,以及公司解散或者清算完毕后剩余财产分配所得等投资权益。乙方代为收取投资收益后,需及时向甲方进行移交。
五、投资风险。
乙方基于本协议之委托而行使相应股份权利所产生的经营风险、股权损失和其他法律后果均由甲方承担。
六、委托事项告知。
乙方需对本协议项下委托事项的处理情况,包括但不限于对该股权的运作和保值增值情况、股东会决议情况、重大诉讼仲裁情况、公司担保事项及公司财务状况,向乙方通告并针求乙方意见。
七、转委托。
乙方将本协议项下委托事项转委托他人处理或者行使权利的,需事先经过甲方书面同意。
八、担保事项。
乙方就公司对外担保事项代为行使表决权时,需事先经过甲方书面同意。
乙方不得将委托事项所涉股权进行质押或者对外提供其他形式的担保。
九、乙方责任。
乙方不对甲方的委托财产承担保值增值责任,但是乙方在处理委托事项过程中,对因恶意或者重大过失行为造成的损失,需承担赔偿责任。
十、委托报酬。
甲、乙双方此项委托关系为免费委托,即乙方不就此委托事项向甲方收取任何报酬或者劳务费用。
十一、争议解决。
双方因本协议所产生的任何纠纷,应友好协商解决,如协商不成,双方均有权提起诉讼。
十二、生效及其他。
本协议由双方签字后即生效。本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
协议签订日期:年月日
委托人:_________(以下简称甲方)。
地址:_________________________。
电话:_________________________。
代理人:_________(以下简称乙方)。
地址:_________________________。
电话:_________________________。
第一条总则。
鉴于甲方欲在中国国内外寻找投资项目,进行投资,甲方与乙方协商同意,由甲方指定乙方为全权代表,授权乙方可根据本协议所列的条款和条件,寻找投资项目,与项目融资方洽谈投资事宜。
第二条代理。
2.1甲方与乙方协商后,乙方作为甲方的全权代理并代表甲方与项目融资方洽谈项目投资的相关事宜,乙方同意接受甲方的委托。
2.2在协议有效期内,甲方不得指定其他任何人或单位为其代理人洽谈该项目投资的一切相关事宜。
2.3根据协议乙方作为甲方委托的全权代理,代表甲方引进开发项目。经乙方联系,项目方与甲方签定项目合作协议,甲方应予以承认乙方的代理行为并支付佣金。
第三条甲方的职责。
3.1甲方应及时满足乙方的合理要求,向乙方提供有关业务所需的信息,便于乙方与项目方洽商有关事宜。
3.2甲方投资意向有所变动,或有其它变更时,应及时通知乙方并提供详细资料。
3.3甲方必须保证所提供的一切有关资金的信息都是真实的、确切的。
第四条乙方的职责。
4.1本协议期内乙方必须努力与项目方洽谈,向项目方取得最好的开发项目及最优惠的条款和条件,便于甲方及时准备投资工作。
(1)应采取确实有效的办法为甲方引进开发项目并促成甲方与项目方签订投资合作协议。
(2)尽全力为甲方的投资提供最优质的服务。
4.2在本协议有效期内,未经甲方书面同意,乙方不得:
(1)除甲方指定的全权代理人有关事项外,不得自命为甲方代理任何事项;
(3)不论以任何方式从甲方处所获得的信息资料,皆属秘密,仅能为引进项目,服务于甲方所用,不得泄漏。
第五条佣金。
5.1甲方同意支付给乙方引进项目投资总额的_______%的佣金。佣金在投资协议签署之日_______日内以_________支付。
5.2甲乙双方同意项目方与甲方签署项目投资协议条款时,甲方应根据约定的佣金比例支付佣金,同时乙方必须按照约定收取佣金,届时甲方不得以任何借口延迟,应及时支付。
第六条协议期间。
甲乙双方约定本协议期间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第七条终止协议。
7.1按照本协议规定期满或终止对乙方的委托不论出于何种原因,均不妨碍协议各方面的权利和义务。
7.2按协议规定,乙方促成了项目方与甲方的投资谈判,如果甲方擅自私下与项目方签署投资合作协议,将视乙方代理责任完成。
第八条争议的解决。
8.1在执行本协议所发生或与本协议有关的一切条款的争执,首先应由甲乙双方友好协商解决。
8.2若协商不能解决,可提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。
第九条附则。
凡有关协议的通知,请求或其他通讯往来,须以文字为准,可采用电子邮件、书信、电传、电报等方式传递。本协议自双方签字日起生效,一式二份,当事人各执一份。
甲方(盖章):_____________。
法定代表人(签字):_______。
_________年________月____日。
签订地点:_________________。
乙方(盖章):_____________。
法定代表人(签字):_______。
_________年________月____日。
签订地点:_________________。
委托人:_________(以下简称甲方)。
地址:_________。
电话:_________。
代理人:_________(以下简称乙方)。
地址:_________。
电话:_________。
第一条总则。
1.1鉴于甲方欲在中国国内外寻找投资项目,进行投资,甲方与乙方协商同意,由甲方指定乙方为全权代表,授权乙方可根据本协议所列的条款和条件,寻找投资项目,与项目融资方洽谈投资事宜。
第二条代理。
2.1甲方与乙方协商后,乙方作为甲方的全权代理并代表甲方与项目融资方洽谈项目投资的相关事宜,乙方同意接受甲方的委托。
2.2在协议有效期内,甲方不得指定其他任何人或单位为其代理人洽谈该项目投资的一切相关事宜。
2.3根据协议乙方作为甲方委托的全权代理,代表甲方引进开发项目。经乙方联系,项目方与甲方签定项目合作协议,甲方应予以承认乙方的代理行为并支付佣金。
第三条甲方的职责。
3.1甲方应及时满足乙方的合理要求,向乙方提供有关业务所需的信息,便于乙方与项目方洽商有关事宜。
3.2甲方投资意向有所变动,或有其它变更时,应及时通知乙方并提供详细资料。
3.3甲方必须保证所提供的一切有关资金的信息都是真实的、确切的。
第四条乙方的职责。
4.1本协议期内乙方必须努力与项目方洽谈,向项目方取得最好的开发项目及最优惠的'条款和条件,便于甲方及时准备投资工作。
(1)应采取确实有效的办法为甲方引进开发项目并促成甲方与项目方签订投资合作协议。
(2)尽全力为甲方的投资提供最优质的服务。
4.2在本协议有效期内,未经甲方书面同意,乙方不得:
(1)除甲方指定的全权代理人有关事项外,不得自命为甲方代理任何事项;
(3)不论以任何方式从甲方处所获得的信息资料,皆属秘密,仅能为引进项目,服务于甲方所用,不得泄漏。
第五条佣金。
5.1甲方同意支付给乙方引进项目投资总额的_________%的佣金。佣金在投资协议签署之日_________日内以_________支付。
5.2甲乙双方同意项目方与甲方签署项目投资协议条款时,甲方应根据约定的佣金比例支付佣金,同时乙方必须按照约定收取佣金,届时甲方不得以任何借口延迟,应及时支付。
第六条协议期间。
6.1甲乙双方约定本协议期间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第七条终止协议。
7.1按照本协议规定期满或终止对乙方的委托不论出于何种原因,均不妨碍协议各方面的权利和义务。
7.2按协议规定,乙方促成了项目方与甲方的投资谈判,如果甲方擅自私下与项目方签署投资合作协议,将视乙方代理责任完成。
第八条争议的解决。
8.1在执行本协议所发生或与本协议有关的一切条款的争执,首先应由甲乙双方友好协商解决。
8.2若协商不能解决,可提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。
第九条附则。
9.1凡有关协议的通知,请求或其他通讯往来,须以文字为准,可采用电子邮件、书信、电传、电报等方式传递。本协议自双方签字日起生效,一式二份,当事人各执一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点:_________签订地点:_________。
工程施工委托协议合同
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目。
1、工程名称:归西村混凝土道路。
2、工程地点:归村西村。
3、承包范围:350米混凝土道路。
4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款:合同总价款15万元。
二、技术要求。
1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面,宽3.5米。
2、18cm厚3:7灰土垫层。
三、施工及质量要求。
1、路基处理。
在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。
四、双方权利和义务。
1、发包人主要工作:
负责场地三通一平;。
2、承包人主要工作:
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付。
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工。
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方:乙方:
20xx年4月16日。
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
工程施工委托合同
甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的'原则,为明确双方责任,经双方协商签订本合同。
一、项目名称:_________________。
二、施工期限:_________________。
三、工作内容:乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,共三条测线,约20xx年个测点。
四、质量与验收。
要求乙方物理点合格率达到95%。
五、费用及结算。
施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交7天内,甲方按实际工作面积一次结算。
六、甲方责任。
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
七、乙方责任。
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
八、违约责任。
违约方按5%支付违约金。
九、争议解决。
本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。
(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
十、本合同一式_____陆_____份,甲乙双方各执______叁___________份。
委托景观工程施工合同
甲方决定将某地道路及硬化铺装工程发包给乙方施工,依照《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承发包相关事宜经协商一致,订立本施工合同,以便双方共同遵守。
1、工程名称:________________。
2、工程地点:________________。
1、在施工过程中,甲方可根据建设工程的实际需要,对乙方承包范围内的工程进行变更或增减,乙方应予以配合并接受,其工程费用及工期按实际增减工程量作相应调整。
自____年____月____日到_____年____月____日,总工期为5天。
乙方必须严格按照甲方确认的施工图纸及经甲方确认的施工组织设计方案,依照园林、装饰、安装、景观、道路等相关施工规范进行施工,保证本工程达到国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范标准。
乙方保证本工程除必须达到前款规定外,还须达到甲方的下列技术要求:
2、树坑各坑需比植物土球规格大15cm,且深度需比土球底深20cm,加底肥种植;
3、较大乔木种植完毕需加三向木棒支扶。
4、经过验收合格的工程,交工后的未成活植物、苗木等,乙方必须及时进行补栽和养护,直到成活,养护期为24个月。
1、工程总价以固定价格:_______________人民币。
2、本合同计价方式计取的工程总价款包含了乙方自身完成工程建设从施工准备到竣工验收、绿化养护及保修期间所发生的费用。
3、本工程价格所包含的树木与草备的品种及数量均按图及附件1所示施工,甲方如需更换植物品种或大小,需提前与乙方协商,价格另议。
2、工程竣工验收合格半年后,工程结算完毕,甲方付至工程结算价款的90%,工程验收合格15个月后,甲方付至工程结算款的95%,剩余5%作为质量保证金,质保期和保养期满(质包期两年),经甲方及物业管理公司确认无质量问题后30个日历天内无息返还给乙方。
3、施工用水费、电费由甲方指定人员安装水电表,由甲方按实际耗用数代收代缴。乙方应在接到甲方书面通知之日起5个工作日内向甲方一次交付,否则,每逾期一天,按欠付款的1%向甲方支付滞纳金,由甲方在支付乙方工程进度款时予以扣除。
甲方责任。
1、甲方应在乙方进场前完成以下工作:
(1)提供小区施工图纸及相关文件。
(2)开工前为乙方提供进场施工所需的道路及材料堆放的场地。
(3)向乙方提供施工场地工程地质和地下管线资料,对资料的真实性准确性负责。
(4)负责协调乙方同土建单位在施工过程中出现的问题及纠纷。
2、按本合同约定的时间进行验收和支付工程款。
乙方责任:
1、乙方根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施并设置现场看守、保卫等并自行承担相应费用,如未履行该义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及其发生的费用。
2、严格按施工图、施工规范及甲方的指令进行施工,确保工程质量,按期竣工和交付使用。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
住宅工程施工委托合同
开工前3天,为乙方入场施工提供条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则。若甲方不清空或不采取必要的保护措施而造成家具、陈设损坏,责任由甲方承担。
负责向物业管理部门或有关部门申报登记。办理施工手续及施工人员出入证手续,并支付有关费用;如在整个施工过程中,由于乙方违规原因造成甲方所支付的费用被物业管理部门没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿,赔偿款项在工程款中扣减。
将物业管理部门关于居室装饰装修的有关规定书面告知乙方。
甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管,工程交付时退回甲方。
提供施工期间的水源、电源等施工必备条件。
负责协调因施工而发生的邻里之间的纠纷。
不得要求乙方拆动室内承重结构。如需要拆改原建筑的非承重结构、燃气管道、设备管线等,负责到有关部门办理相应的审批手续。
施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等工作。
参与工程质量和施工进度的监督,负责对乙方采购的材料进场验收和工程竣工验收。
按约定依时支付工程款和结算工程款。
工程施工委托协议合同
委托人(甲方):住所:电话:传真:邮编:受托人:(乙方)。
住所:电话:传真:邮编:
乙方根据甲方的申请和委托,同意就甲方向(以下简称主合同债权人)贷款事宜,为甲方提供担保。甲、乙双方按照国家法律法规、经协商一致订立本合同。
第一条陈述与保证。
1.1甲、乙双方依据中国法律均具备签署本合同的主体资格。
1.2甲方具有有效身份证明、固定住址且具有正当职业和稳定的经济收入,信用良好。
1.3甲方在其借款申请中应向乙方如实、完整地说明其个人有关信息以及借。
款资金的使用用途,甲方将按其申请以及本合同约定的用途使用贷款。
1.4甲方应就其个人所有的和其与他人共有的以及其有权处置的全部资产。
(包括动产与不动产)以及甲方所承担的负债(含或有负债)情况以及银行账户情况(包括开户行、账号和存款余额等),向乙方作出详细充分的说明,并提交全部文件、凭证及其他材料,甲方保证上述情况说明及材料全部是真实的、合法的、完整的和有效的,并不存在任何隐瞒、虚假、欺诈或误导。
1
1.5截至本合同签署之日,不存在对乙方订立或履行本合同产生或可能产生。
不利影响的涉及乙方的任何刑事/行政/民事诉讼程序、调解程序、仲裁程序、行。
政处罚程序或其他争议。
1.6本合同有效期内,除非事先经过乙方正式明确的书面同意,甲方不会就。
其任何资产或权益进行转让、转移占有、出租、出借、承包、托管、设定担保、
设定信托或以其他任何形式进行处置。
1.7对于任何损害或者可能损害乙方在本合同或本合同项下权益的事实发。
生或可能发生,包括但不限于甲方发生违约行为等,甲方应采取补救措施并即时。
通知乙方。
1.8甲、乙双方知悉并同意本合同的全部条款,其在本合同项下的意思表示。
真实有效。
第二条主债权种类和数额。
种),(币种),金额(大写)元。具体内容以乙方与主合同债权人签订的担保合同。
或担保条款的约定为准。
第三条主合同履行期限。
主合同履行期限为个月,自年月。
日至年月日。具体期限以主合同为准。
第四条保证方式。
乙方为甲方向主合同债权人提供连带责任保证。具体保证责任范围、保证期。
间等以乙方出具的保函、乙方与主合同债权人签订的担保合同或担保条款的约定。
2
为准。
第五条反担保措施。
本合同订立同时,甲方应向乙方提供相应的反担保。反担保的方式和内容应以乙方的最后确认为准,并另行订立相应的反担保合同、条款。
第六条甲方的权利和义务。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
工程施工委托协议合同
甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的`原则,为明确双方责任,经双方协商签订本合同。
一、项目名称:阳泉西环高速公路隧道物探工程。
二、施工期限:本工程自20xx年12月10日至20xx年12_月24日。
三、工作内容:
乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,共三条测线,约个测点。
四、质量与验收。
要求乙方物理点合格率达到95%。
五、费用及结算。
施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交7天内,甲方按实际工作面积一次结算。
六、甲方责任。
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
七、乙方责任。
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
八、违约责任。
违约方按5%支付违约金。。
九、争议解决。
本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。
(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
十、本合同一式__陆__份,甲乙双方各执___叁_____份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日_________年____月____日。
工程施工委托书
本授权委托书声明:____(姓名)系____________(总公司名称)的`法定代表人,现授权委托________________(分公司名称)的____(姓名)为我公司签署____________工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的____________工程投标文件的内容。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人:________性别:____年龄:____。
身份证号码:________________。
投标人(盖章):________________。
法定代表人(签字或盖章):
授权委托日期:_________年___月____日
工程施工委托书
自愿将工程施工任务委托给(以下简称乙方),由乙方进行配电工程的施工工作。
乙方应严格按照设计方案和国家有关施工标准进行施工,未按设计方案进行施工,由甲方或供电部门提出整改意见的,乙方应立即按设计方案进行整改,直至合格。
本委托书一式两份,双方各执一份。
自签订之日起生效,工程完毕后,该委托书自行终止。
未尽事宜,双方协商解决。
甲方:___________乙方:___________。
日期:___________日期:___________
工程施工委托书
本授权委托书声明:本公司授权委托王建为华都小区工程(结构)验收的的委托代理人,委托代理人代理进行工程验收业务,并签署工程验收有关文件。
地址:_________联系人:_________。
电话:186__________。
___________________________公司。
授权委托日期:_________年____月____日
工程施工委托书
发包方(甲方):
承包方(乙方):(注:个人承包)。
按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
1.1工程名称:安阳市博书苑小区管道、光缆线路安装工程。
1.2工程地点:安阳市东区文明大道东段路北。
1.3承包范围:博书苑小区内管道工程、布放光缆、光缆接续等工程。
1.4工期:本工程自20___年4月28日开工,于20___年8月18日竣工。
1.5合同总价款:528486.00元、其中乙方施工费及购买辅材费用458134.00元,甲方提供材料费用70352.00元。
2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派上海信产建设监理有限公司为甲方代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3如需要拆改原有建筑环境或设备管线,负责到有关部门办理相应手续。
2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的`现场交底,拟定施工方案和进度计划。
3.2指派马小红为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意变更管道线路、光缆路由等。
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
4.2本协议书共:两份,双方各执一份。
4.3本合同履行完成后自动终止。
乙方(盖章):甲方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
年月日年月日。
工程施工委托书
某第三级橡胶坝复建工程指挥部:
兹委托某某(居民身份证编号:)为我单位的委托代理人,代表我单位就某市第三级橡胶坝复建工程合同(合同编号:)签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务,其签名真迹如本授权委托书未尾所示,特此证明。
授权委托单位:
法定代表人:_____________。
委托代理人:_____________。
_________年____月____日。
工程施工委托书
甲方(委托方):_____(以下简称甲方)。
乙方(受托方):_____(以下简称乙方)。
1、1甲方自愿将配电工程的`施工工作委托给乙方并依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》等相关法律,就本项有关事项,甲、乙双方本着平等互惠的原则,通过友好协商达成一致为明确双方的责任、权利和义务,特签署本合同。
2、1按时提供施工图纸,及时组织审查设计变更。
2、2按照第三页协议书约定的付款方式足额支付各笔款项。附件一:项目清单(工程施工预算书)。
2、3组织对项目进度、质量等的抽查工作。
3、1乙方应严格按照实际方案和国家有关施工标准进行施工。
3、2未按设计方案进行施工,由甲方或供电部门提供整改意见,乙方应立即按设计方案进行整改,直至合格。
3、3交工应具备:
(1)全部工作量已按设计要求完成。
(2)全部性能指标测试已经完成,符合相关验收规范及要求。
(3)因不可抗拒力除外。
4、1委托书共分为三份:
(2)设备采购委托书。
4、2自签订之日起生效,工程完工后该委托书自行终止。
4、3未尽事宜,双方协商解决。
甲方:_____(签章)乙方:_____(签章)。
签订日期:____年____月____日____年____月____日
工程施工委托书
甲方(委托方):_____(以下简称甲方)。
乙方(受托方):_____(以下简称乙方)。
1、1甲方自愿将配电工程的施工工作委托给乙方并依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》等相关法律,就本项有关事项,甲、乙双方本着平等互惠的'原则,通过友好协商达成一致为明确双方的责任、权利和义务,特签署本合同。
2、1按时提供施工___纸,及时组织审查设计变更。
2、2按照第三页协议书约定的付款方式足额支付各笔款项。附件一:项目清单(工程施工预算书)。
2、3组织对项目进度、质量等的抽查工作。
3、1乙方应严格按照实际方案和国家有关施工标准进行施工。
3、2未按设计方案进行施工,由甲方或供电部门提供整改意见,乙方应立即按设计方案进行整改,直至合格。
3、3交工应具备:
(1)全部工作量已按设计要求完成。
(2)全部性能指标测试已经完成,符合相关验收规范及要求。
(3)因不可抗拒力除外。
4、1委托书共分为三份:
(2)设备采购委托书。
4、2自签订之日起生效,工程完工后该委托书自行终止。
4、3未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日。
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日。