为了确保事情或工作得以顺利进行,通常需要预先制定一份完整的方案,方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。那么方案应该怎么制定才合适呢?下面是小编帮大家整理的方案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
非开挖施工方案篇一
管沟在粉沙、碎石土等地区开挖过程中,其边坡可能会发生滑坡、崩塌,对人们的生命和财产造成危害。因此签订管沟开挖合同需要注意什么呢? 以下是本站小编为大家整理的管沟开挖合同范文,欢迎参考阅读。
发包人(甲方):
承包人(乙方):
1、工程概况
工程名称:重庆金冠投资有限公司——璧山县金冠·绿岛别苑项目燃气管沟开挖施工。
工程地点:重庆市璧山县金冠·绿岛别苑。
2、工程承包范围及方式
承包范围:璧山县金冠·绿岛别苑项目燃气管道包括内管线:860米(以实际收量为准确实结算)。承包范围如下:挖沟槽土方、管沟填砂、填方、余方弃置、盖板铺设、砌筑阀门井、管道接驳开挖管沟及恢复。
承包方式: 以总价包干承包方式,包工包料、包质量、包工期、包安全。
3、合同工期与工程质量
开工日期:20xx年 月 日
竣工日期:20xx年 月 日
工程质量标准:合格,执行国家、重庆市、璧山县现行验收评定标准。
4、合同价款与支付方式(乙方提供普通发票)合同以每米50元计算价格,总价为人民币43000元正。(大写:肆万叁仟元整) 支付方式:合同签完后支付该工程款的30%,工程完成三分之二后支付相应工程款的40%,竣工验收办理结算后支付至合同造价的30%。若因乙方在施工中未能达到政府相关部门的要求而导致罚款或扣除押金的,相应损失由乙方承担;若以上费用已由甲方代付的,则从工程款中扣除。特殊情况下如工程2个月未验收的工程,经乙方申请可以按工程进度结算。 乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票,否则招标人有权拒绝付款。
第二条 施工设备材料及管沟开挖和回填要求
1、管沟开挖施工所用设备材料(除燃气管道安装提供的设备材料外)均由乙方提供,乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准,甲方有权对乙方所用设备材料进行检查,如发现不合格,甲方有权要求乙方整改,由此所导致的工期延误等责任由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的损失。
2、管沟在铺设管线前,沟底必须平整完,清除沟底的废旧构筑物、淤泥、硬石、垃圾等杂物,遇有地下水位较高地区或雨季施工时,应采取降低水位或排水措施,及时清除沟内积水防止塌方。
3、回填时首先将松软土填实管底,同时投填管道两侧,然后回填到管顶0.5米处夯实,回填时应保证所下管线周围受力均匀,距地面0.5米处打夯并铺设警示带,到顶夯实。
4、特殊地段双方协商解决,工程量以实际验收为准,沟槽开挖顺序乙方听从甲方安排。
5、乙方对沟槽的安全负责,在施工前必须采取相应的警示措施,(如将施工范围用警示带圈好,在施工地段两端摆放警示牌,夜间有警示灯,现场监护员等)。
6、特殊地段施工尽量做到当天施工当天恢复,如政府或相关部门对地面恢复不认可,或开挖过程中破坏其他管线及因乙方未能及时回填,警示措施不到位而造成的一切损失,由乙方自行承担。
第三条 双方的责任和义务
1、施工前,乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电,并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作,完成后需提供给甲方一个施工方案,并署名,乙方对提供的施工方案负全部责任。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
3、施工中,乙方必须严格按照预定的施工方案施工,如发生任何的管线破坏,都由乙方承担,并全额赔偿第三方的损失。
4、乙方应保证施工过程中不发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。
5、施工中所产生的余方由乙方负责清除干净,由甲方现场管理人员验收。
6、乙方在施工中由于施工现场条件变化而要求变更设计时,必须争得甲方同意,并由甲方技术人员签字生效。
7、乙方在施工中对沟底其他设施造成的损失由乙方赔偿。
8、由某方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
9、乙方在施工中所发生的一切安全事故均由乙方承担。
第四条 验收
1、乙方应采用合格的设备以保证施工质量。
2、乙方应按已定施工方案施工,如在管沟开挖过程中发生管道断裂现象,乙方应全额赔偿甲方损失。
3、乙方应负责其所完成的管沟开挖工程通过相应的验收。
第五条 争议处理方式
在本合同履行过程中,出现任何争议时,双方应通过友好协商的办法解决,协商不成时,任何一方均可向当地人民法院起诉。
第六条 附则
1、本合同一式四份,其中甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章之日起生效,各自履行完义务后自行失效。
3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将 隧道爆破开挖发包给乙方施工,为双方共同利益,达成以下协议:
第一条 工程概况
第二条 承包范围
隧道正洞(或横洞斜井)爆破开挖工程量全部由乙方承包。
第三条 施工工期
根据业主、项目指挥部及甲方要求的工期统一安排。每一环节打钻、装炸药、接风管、人工排险松动石渣均要做到紧密相连,统筹安排。上一道工序与下一道工序不能出现脱节时间。
第四条 工程质量标准
本工程质量标准双方约定为:工程合格率 %,并达到业主要求的质量标准。
第五条 双方的责任
1、 甲方工作
1). 甲方配齐套新钻机(已含备用钻机),通风高压软管条、高压水管 条。
2). 如钻机使用期间损坏,乙方自行补充购买配件及维修保养,或由甲方代购月结算时扣除。所有的钻机、配件等材料乙方自己购买或委托甲方购买,价格按甲方进购的材料单价结算,结算时每月从乙方进度款中扣除。
3). 劳保用品甲方只负责:手套双/每月、雨鞋个月、雨衣 双/ 个月,如超过甲方所提供的劳保用品由乙方承担。
4).甲方应保证隧道内通风良好。
2、乙方工作
1). 乙方进场后到仓库领用工人的劳保用品及防护用品。
2). 乙方在施工中严格按甲方施工技术交底来操作。周边眼的分布由甲方给乙方的交底来施工(拱部周边眼间距按40公分以内;边墙周边眼间距50公分以内),如超出规定的间距,放炮后出现超挖在 cm以上每一处罚款 元,以钻眼剩余残眼为准,由值班人员登记做好记录,可直接开出奖罚单。
3). 打钻时,钻眼要打在测工所画的红油漆点上,如超出红点范围,出现超欠挖所有的责任由乙方承担。
4). 上一炮出现欠挖,技术员测出该断面位置,开挖班要向后补钻,测工做好三方登记记录(开挖班、测工、值班)并签字,哪一方出现问题追究哪一方责任。
5). 乙方每一渣炮要控制好光爆,地坪一米以上环向要装红线(导爆索)。
第六条 安全施工
1、乙方应遵守国家、地方政府等,工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。
2、乙方安全防护措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,全部由乙方承担。
3、进洞内施工必须戴上自己的随身防护用品,严禁洞内抽烟,发现一个工人一次罚款 元整,带班及分包负责人违章双倍罚款。
非开挖施工方案篇二
工程承包方:(简称甲方)
土方承包方:(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关
法律、行政法规,依据公司劳务管理办法的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方就承包事宜,达成如下协议,双方共同遵守:
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围:
分包方式:
分包单价:
二、分包工作期限
开始工作日期:年月日
结束工作日期:年月日。
有效工作天数:天
三、质量标准
1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。
2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。
3、中间工序验收必须达到合格标准。
四、项目经理
1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:。
2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:。
五、甲方责任
1、甲方负责向乙方提供经审定的土方的施工方案,并确认工作范围。
2、甲方为乙方创造必备的施工条件。
3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量,确定工程量。
4、甲方有权监督和控制乙方的施工,确保乙方符合工程施工进度及质量要求。
六、乙方责任
1、乙方按甲方的要求组织设备进场,并确保施工机械正常运行。
2、乙方施工过程中应该按甲方及业主的质量、进度要求,在施工机械有效作业范围和现场满足运输的条件下,有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放,开挖过程中应满足甲方对基坑排水、维护、放坡、开挖深度等的控制要求。如乙方超挖(超深、超宽、超长),则超挖而增加的回填土工程费用、增加基础垫层工程费用也由乙方承担。
3、自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度控制要求,服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反,按有关规定处罚。
4、乙方对施工过程的机械设备的安全操作、文明施工承担全部责任。
5、乙方无任何理由要求延长工期(不可抗拒力等原因除外),如甲方认为,工程或其任何部分施工进度太慢,而不能按合同预定的工程完工期限完工时,则甲方应将此情况书面通知乙方,加快施工进度,确保工程能在预定的工期内完工,乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更。
七、文明施工及安全生产
1、乙方应保证施工场地及工地周边道路路面整洁并符合有关规定,做到施工现场安全、文明、整洁、卫生。承担因违反有关规定造成的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款。
2、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,对施工安全承担全部责任。
3、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。
八、合同价款的结算及支付
1、本合同劳务报酬的计算方式:
2、工程款支付方式:
九、施工验收
1、乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收,甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收;验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担此导致的甲方的相关损失。
2、全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格,乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。
十、违约责任
1、甲方不履行或不按约定履行合同的其它义务时,甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的乙方工作期间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延误工期的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;
(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其它义务时,乙方应赔偿其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十一、争议
(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向我公司驻地人民法院起诉。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
十二、合同解除
1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的.劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
2、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
3、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十三、合同终止
双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
十四、合同份数
本合同一式份,具有同等效力,甲方执份,乙方执份。十五、补充条款十六、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约后生效。
甲方(公章)乙方(公章)
项目经理:劳务队长:
年月日年月日
非开挖施工方案篇三
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
工程名称:
工程地点:
经乙方要求,甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,并结合本工程实际现状,特订立本合同。
11承包范围及工作内容
1.11.1承包范围
浙商城市广场基础开挖及回填,具体尺寸及标高控制详见施工图
1.21.2工作内容
乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续,并承担相应费用。
22合同价款、承包方式及结算原则
2.1承包方式
本工程采用综合单价包干形式,综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜,确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。
2.2本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米,回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)
3计价方式及结算原则
乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%,在回填土方完工后十五天付30%,余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户,否则甲方有权拒绝付款。
5工期、质量要求
工期:甲方根据具体施工时间,以施工任务单形式向乙方发出施工指令,乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误,乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金,工期提前,甲方不承诺给乙方任何形式奖励。质量要求:在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准,回填土必须分层压实。工程质量未达标准,乙方必须无条件返工直至合格。
6安全文明施工
6.1乙方应配备具有上岗资质安全员,负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。
6.2在施工过程中,由于乙方原因出现安全事故,受到媒体或有关主管部门通报批评,使甲方名誉受损的,甲方有权终止合同,并由乙方承担违约责任。
其他:双方发生争议时,应通过协商解决,协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。
本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
双方签字
甲方(公章):
代表人:
联系电话:
乙方(公章):代表人:联系电话:开户行:账号20xx年十二月六日
非开挖施工方案篇四
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,经甲乙双方自愿协商达成如下协议:
1、乙方开挖拖运地点:
2、项目名称:
1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。
2、甲方将约准。
3、进场时间大约签约在天之内进场开工。
1、场内事宜,全部归甲方负责处理,出场事宜全部由乙方负责。
2、由于甲方场内问题,所造成的损失,由甲方承担,20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内,不能正常开工,按违约金千分之三甲方赔偿给乙方,依此类推。
1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方,分四次付清,余款从乙方完成工程验收为准,四个月内全部付清给乙方。
2、乙方如不按甲方规定的时间进场,乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜,甲乙双方再另行协商。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。
甲方:
甲方法人代表:
年 月 日
年 月 乙方: 乙方法人代表:
非开挖施工方案篇五
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
工程名称:
工程地点:
经甲、乙双方协商,甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循自愿、公平和诚信的原则,并结合本工程实际现状,特订立本合同。
1 1承包范围及工作内容
1.1 1.1 承包范围
淅川县法院新址院内土石方(为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等),具体尺寸及标高由甲方指定.
1.2 1.2 工作内容
乙方负责完成承包范围内所有土石方的开挖、外运、。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续,并承担相应费用。
2 2合同价款、承包方式及结算原则
2.1承包方式
本工程采用综合单价包干形式,综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜,确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。
2.2 本工程开挖及外运综合单价为 元/立方米,包含税金 %管理费 %等承包范围内所列的各项费用)
3 计价方式及结算原则
乙方已综合考虑本工程特点,现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款,以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提,由双方根据现场核实原始标高及平面尺寸,进行工程量计算,再按合同进行最终结算,乙方不得以任何理由提出价格调整。
4 付款方式
乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求,现场各方面都未遗留问题,开发单位付款后支付,付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户,否则甲方有权拒绝付款。
5 工期、质量要求
工期:甲方根据具体施工时间,以施工任务单形式向乙方发出施工指令,乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误,乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金,工期提前,甲方不承诺给乙方任何形式奖励。
质量要求:在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量未达标准,乙方必须无条件返工直至合格。
6 安全文明施工
6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员,负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。
6.2 在施工过程中,由于乙方原因出现安全事故,受到媒体或有关主管部门通报批评,使甲方名誉受损的,甲方有权终止合同,并由乙方承担违约责任。
其他:双方发生争议时,应通过协商解决,协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。
本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
双方签字
甲方:
代表人:
联系电话:
20年 月 日
乙方: 代表人: 联系电话: 开户行: 账号: