终止装修合同赔偿(专业19篇)

时间:2023-12-01 09:20:07 作者:影墨

装修合同是规范装修过程和流程的重要文件,有助于提升装修效率。在准备签订装修合同之前,不妨先来了解一下相关的范文和模版。

终止装修合同

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,双方达成如下协议,共同遵守。

一、甲乙双方于20__年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。

二、甲方支付的设计定金人民币1000元,首付工程款18550,两项合计人民币19500元。

三、乙方前期工程费用如下:

1.水电安装工程:11182.77;。

现已完成工程按总价11182.77__80%=8946.00元。

2.设计费:123平方米__25元/方=3075.00元;。

3.拆墙及清运费:527.15元;。

4.材料搬运费:330.00元;。

5.兔宝宝材料约6620元;。

合计人民币共:19500元;。

四、前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责,与甲方无关,水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付,甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。

五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方签字:乙方签字:日期:日期:

合同终止通知。

合同终止通知七篇。

装修终止合同协议书

装修终止合同协议书,在生活中,我们经常会使用到合同和协议书!大家有了解过协议书吗?以下是本站小编为大家带来的:装修终止合同协议书,欢迎大家阅读参考!

甲方:xxx

乙方:xx公司

经甲乙双方友好协商,双方达成如下协议,共同遵守。

一、 甲乙双方于2009年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。

二、 甲方支付的设计定金人民币1000元,首付工程款18550,两项合计人民币19500元。

三、 乙方前期工程费用如下:

1. 水电安装工程:11182.77;

现已完成工程按总价11182.77*80%=8946.00元

2. 设计费:123平方米*25元/方=3075.00元;

3. 拆墙及清运费:527.15元;

4. 材料搬运费:330.00元;

5. 兔宝宝材料约6620元;

合计人民币共:19500元;

四、 前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责,与甲方无关,水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付,甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。

五、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方签字: 乙方签字:

日期: 日期:

委托方(甲方) 承接方(乙方)

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条:工程概况

1. 工程地址:___.

2. 居室规格:房型_____,总计施工面积_____平方米。

3. 施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4. 委托方式:包工包料大包干交钥匙工程。

5.开工日期:20xx年_4月15日,竣工日期20xx年 6月14日,工程总天数:60天。

第二条:工程价款

工程价款(金额大写)_____ ,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

第三条:质量要求

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

2. 工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。

3. 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4. 凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5. 甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条:材料供应

1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经(钢结构工程承包合同范本)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

3. 甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 10 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条:付款方式

1. 合同一经签订,甲方即应付 100 %工程材料款和施工工费的 50 %;当工期进度过半(20xx年5月25日),甲方即第二次付施工工费的 40 %.剩余 10 %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

第六条:工程工期

1. 如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的 1 %作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的 1 %作为误工费支付给乙方。

2. 由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3. 在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

第七条:其他事项

1. 甲方责任

1 )必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

2 )二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的'保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

2. 乙方责任

1 )指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

2 )负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

第八条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第九条:争议解决

最新装修协议书最新装修协议书本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

第十条:合同的变更和终止

1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的 10 %交付违约金,并办理终止合同手续。

2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十一条:合同生效

1. 本合同双方盖章,签字后生效。

2 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方(业主) 乙方:

签字: 委托代理人签字:

签约日期: 签约日期:

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,双方达成如下协议,共同遵守。

一、 甲乙双方于2009年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。

二、 甲方支付的设计定金人民币1000元,首付工程款18550,两项合计人民币19500元。

三、 乙方前期工程费用如下:

1. 水电安装工程:11182.77;

现已完成工程按总价11182.77*80%=8946.00元

2. 设计费:123平方米*25元/方=3075.00元;

3. 拆墙及清运费:527.15元;

4. 材料搬运费:330.00元;

5. 兔宝宝材料约6620元;

合计人民币共:19500元;

四、 前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责,与甲方无关,水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付,甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。

五、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方签字: 乙方签字: 日期: 日期:

终止合同赔偿协议书

甲方____与乙方____原于________年____月____日签订的合字第____号________合同,现因__________________________________________使____方无法继续履行合同,经双方协商同意,该合同于________年____月____日予以终止。

因终止合同给___方造成损失计____元,由___方负责赔偿。

赔偿金自________年____月____日起至________年____月____日止分___次付清,特此协议。

本协议由双方签字盖章后生效。

协议书一式两份,由双方各执一份,具有同等的法律效力。

甲方:

(盖章)。

乙方:

装修终止合同

一、经双方核实,截止目前甲方共完成工程总价款______万元。

二、项目施工过程中乙方已累计支付甲方各项款项______万元。本协议签字之后甲方向乙方在十月月底退还______万元。至此双方再无任何债权债务关系。

三、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。

代表人:_________________代表人:_________________(盖章)。

装修终止合同

20__年1月_日,甲方与乙方签署了《红微博文化艺术网络营销推广战略合作服务协议》,约定由乙方负责协助甲方做好网络营销推广及网络公关工作,为甲方的市场营销提供专业服务。双方的合作期限为一年,协议有效期为20__年1月15日至20__年1月15日。甲乙双方经协商一致,同意于20_年4月6日提前终止本协议,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款,双方共同恪守:

第一条甲、乙双方同意,提前终止双方于20__年1月15日签订的《红微博文化艺术网络营销推广战略合作服务协议》。

第二条协议提前终止后,原协议约定的知识产权保护及保密条款继续有效,双方仍需严格遵照执行。

第三条价款结算及支付方式:

1、甲方应于20__年9月10日前一次性向乙方支付服务费用60万元(人民币大写:陆拾万圆整)。乙方在甲方付款前,应向甲方开具等额发票。

2、乙方在收到此笔款项后,甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。

第四条违约责任。

1、甲乙双方应共同遵守本协议,任何一方违反本协议的约定,依法承担相应赔偿责任。

2、乙方违反本协议约定,侵犯了甲方知识产权及商业秘密等有关秘密,给甲方造成损害的,应承担因此给甲方造成的全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。

3、自本协议签订之日起,乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则,视为乙方根本性违约,乙方应双倍退还甲方已支付的服务费用。

第五条争议解决。

因本协议所引起的或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决;协商不成应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损失。

第六条其他约定。

1、未尽事项,双方另行协商解决并签订补充协议,有关的补充协议与本协议不可分割,具有同等法律效力。

2、本协议自双方签字、盖章之日起生效,本协议一式二份,双方各执一份为证,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

授权代理人签字:授权代理人签字:

年月日年月日。

终止装修合同

甲方:。

乙方:

甲方与乙方____签订的装修工程施工合同,现经双方协商同意,

一、经双方核实,截止目前甲方共完成工程总价款___万元。

二、项目施工过程中乙方已累计支付甲方各项款项___万元。本协议签字之后甲方向乙方在十月月底退还___万元。至此双方再无任何债权债务关系。

三、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章)。

乙方:(盖章)。

代表人:

代表人:(盖章)。

账户:

装修终止合同协议

一,双方于______年______月______日签订的合字第__________号_____________合同于______年______月__________日予以解除。

二,双方一致同意,按合同的约定,甲方尚应支付给乙方_____________元,现甲方无需再支付;甲方此前为该合同已经支付的_______________元预付款,乙方也无需再退回。

三,本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式______份,由双方各收执一份。

甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。

装修赔偿协议合同

甲方:______,身份证号__________________,电话__________________。

乙方:______,身份证号__________________,电话__________________。

鉴于乙方在______年______月对______城______区______栋______单元______号房屋进行装修,由于装修处理不当,造成乙方房屋的地板砖开裂,给甲方造成了损害,现为解决甲方房屋地板砖开裂赔偿事宜,甲乙双方根据相关法律规定,经协商一致达成如下协议:

1、乙方一次性赔偿甲方包括维修材料费、人工费等各项费用______元,由乙方一次性支付给甲方,上述费用支付给甲方后,由甲方自行安排重修处理,其安排处理的方式及后果不再与乙方有任何关系。

2、乙方履行赔偿款后,甲方保证就此事不再向乙方提出其他任何赔偿费用的要求,也不得再通过信访、举报等方式要求乙方赔偿,否则应承担违约责任。

3、任何一方违约,违约方应支付守约方违约金__________元。

4、经双方签字后生效,本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方:__________乙方:_______________。

时间:_______________时间:_______________。

在场人:_______________时间:_______________。

装修违约金赔偿合同

甲方:

乙方:

甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《^v^合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:

工程概况:

本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。

项目名称:

承包范围。

系统工程设计.施工.及设备材料供应。

施工地点。

本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:

质量合保证。

乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。

第二章甲乙双方的责任。

甲方的责任:

1)负责协调施工现场各工种间的配合。

2)负责对工程施工进度及质量进行检查.监督,发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.

3)向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材料的库房。

4)对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。

乙方的责任:

1)负责本系统工程施工图纸设计。

2)负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。

3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。

4)负责成品交验前的保护,保养。

5)做好施工记录.隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。

6)负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。

7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。

9)做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。

10)做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

第三章材料及设备。

材料及设备到达目的地为工地现场。

装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;

所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

材料.设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。

第四章合同价款。

合同总价为:

计人民币:元整。

合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。

第五章付款方式。

合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整。

乙方工程施工完毕,验收合格,正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币:(以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。

甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。

第六章工期。

本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。

根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。

第七章设计变更。

甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。

第八章工程验收。

工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲.乙双方对工程进行验收。

工程验收时,乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。

按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。

甲方需在三日日内验收完毕,并在验收报告单据上签字盖章。

若经确定为不合格工程,则乙方应及时修正,并直至工程验收合格。

第九章保证及处罚。

乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。

乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。

乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,如逾期,每天按工程款的支付违约金。

乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务。

装修违约金赔偿合同

法定代表人:

地址:山西省祁县乔家堡村。

乙方:

2014年5月1日,乙方在山西民俗博物馆旅游期间,乙方所有的xx牌照xx汽车在甲方停车场停车期间,车内物品笔记本电脑一台丢失,现甲乙双方充分协商后自愿达成如下协议:

一、甲方自愿补偿乙方电脑损失费人民币。

二、甲方补偿后,乙方保证就此事不再以任何形式、任何理由向甲方提出任何赔偿费用要求。

三、本协议为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。

四、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。

五、本协议书一式两份,双方各执一份,经双方签字或按手印后生效,双方代表人应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。

甲方:乙方:

年月日年月日。

装修违约金赔偿合同

甲方:

乙方:

依照《^v^合同法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就房屋维修事项协商一致,订立本合同。

一、甲方委托乙方维修的项目:。

二、工程总金额:(形式:包工、包料、包工期、包质量)。

三、付款方式:合同生效后,甲方预付给乙方70%的工程款,待工程竣工验收合格后结清30%余款。

四、甲、乙双方协商施工时间:20__年月日。

五、为维修工程安全顺利的进行,甲方应协助乙方:

1、提供必要的水、电等设施及其它方便。

2、提供安全场所存放工具和施工材料。

六、乙方为甲方的经营和利益出发,施工中做到:

1、按甲方安全制度出入施工区。

2、作业时间安排不影响甲方正常营业。

七、施工安全:乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。

八、保修工程:维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题,乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕,并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的,甲方有权另行委托他人维修,所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。

九、验收标准:参照建筑施工的验收规范予以确认,随时接受甲方的检查,并为检查、检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收,验收合格以三方签字为准。在竣工验收时,对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修。

十、违约责任:

1、在合同有效期内,任意一方未经对方同意不得随意终止合同。

2、处罚规定:任意一方因为违约而造成对方的经济损失,必须给予赔偿。

十一、合同未尽事宜,双方协商后再作补充。

十二、该合同一式三份,甲方二份,乙方一份,签字后生效。

甲方:

装修赔偿协议合同

甲方:_________________(工伤职工本人或继承人)。

乙方:_________________(单位)。

在平等、自愿的基础上,经过双方充分协商,见证方协调见证,根据《工伤保险条例》等法律规定,现就甲乙双方工伤赔偿事宜达成协议如下,双方应遵守,不得反悔。

第一、于________年________月________日因被送往医院抢救,后因救治无效死亡,双方就死亡后乙方支付相关费用事宜,在甲方村委会干部见证人达成一致。

第二、甲方要求并经乙方同意支付甲方相关费用,甲方收到费用后出具收条。

第三、本协议是由甲方要求,双方协商,并由甲方所在村委会及村干部协调和见证下自愿达成,双方均已经过充分、周全考虑,任何一方不得反悔。

第四、双方一致同意经公证,以确实证明签订本协议是双方真实意思表示。(如果有公证)。

第五、本协议一式四份,具有同等效力,双方各持一份,见证人持一份,公证处留存一份。

甲方:_________________日期:_________________

乙方:_________________日期:_________________

劳动合同终止赔偿标准

解除劳动合同,有两种形式,一是单位向解除和某位员工的劳动合同,二是员工主动要求解除劳动合同。

1、在试用期间被证明不符合录用条件的;

2、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的;

3、严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的;

4、被依法追究刑事责任的。

6、劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

7、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。

8、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的,应当提前30日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,经向劳动行政部门报告后,可以裁减人员。用人单位依据本条规定裁减人员,在6个月内录用人员的,应当优先录用被裁减的人员。

(5、6、7必须提前三十天以书面形式通知劳动者本人。用人单位解除劳动合同,工会认为不适当的,有权提出意见;如果用人单位违反法律、法规或者劳动合同,工会有权要求重新处理;劳动者申请仲裁或者提起诉讼的,工会应当依法给予支持和帮助。)

劳动法劳动合同赔偿金标准

劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依照本法第八十七条规定支付赔偿金。

劳动者违法解除合同的劳动合同赔偿

解除劳动合同赔偿金

赔偿金、解除劳动合同赔偿金标准、文件资料、劳动合同,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依法支付赔偿金。

新劳动合同法解释:第四十七条【经济补偿的计算】

第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。

本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

「解释」本条是关于如何计算经济补偿的规定。

在劳动合同解除或者终止,用人单位依法支付经济补偿时,就涉及如何计算经济补偿的问题。计算经济补偿的普遍模式是:工作年限x每工作一年应得的经济补偿。劳动合同法及有关国家规定对工作年限及经济补偿标准做了明确的规定。

一、计算经济补偿中的工作年限

现象将会减少,这主要是劳动合同法规定了两个措施:一是连续签订两次固定期限劳动合同的,劳动者可以要求签订无固定期限劳动合同;二是劳动合同期满终止的,用人单位也要依法支付经济补偿。

根据劳动部1996年《关于终止或解除劳动合同计发经济补偿金有关问题的请示的复函》的规定,对于因用人单位的合并、兼并、合资、单位改变性质、法人改变名称等原因而改变工作单位的,其改制前的工作时间可以计算为“在本单位的工作时间”。

另外,根据劳动合同法第九十六条第三款的规定,在劳动合同法施行前签订,施行前解除或者终止的劳动合同,依照劳动法和原有关国家规定计算经济补偿。在劳动合同法施行前签订,施行后解除或者终止的劳动合同,依照劳动合同法第四十六条规定应当支付经济补偿的,经济补偿年限自本法施行之日起计算;本法施行前按照当时有关规定,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的,按照当时有关规定执行。

二、计算标准

经济补偿的计算标准为:六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。本法关于经济补偿的计算标准较我国以往的做法,更为细化了。1994年,劳动部颁布了违反和解除劳动合同的经济补偿办法,规定了计算经济补偿时,不满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金。工作时间不满一年的,按一年的标准发给经济补偿金。劳动合同法草案也曾规定工作不满一年的,按一年的标准发给经济补偿金。在修改过程中,有的意见提出,为适应生产需求,有些企业每年招用许多季节工和临时工,这些人员一般工作期限较短,只工作几个月,却按一年支付经济补偿,加大了用人单位的负担,建议细化标准。因此,本条将计算标准进一步细化,以六个月为界限,分别支付一个月和半个月工资为经济补偿。如果劳动者工作一年又六个月,经济补偿为二个月的工资;如果劳动者工作一年又五个月的,经济补偿为一个半月的工资;如果劳动者工作五个月的,经济补偿为半个月的工资。

三、计算基数

平均工资为标准。另一方面也考虑到用人单位的实际情况。劳动者的经济补偿应与劳动者本人的工资收人相适应。一般来说,受市场规律的调节,有的工作岗位的工资水平很高,有的工作岗位的工资水平较低。某一个地区,不同企业之间有着很大差别。如果规定以企业职工平均工资或者当地平均工资为标准,将对部分劳动者和用人单位不公。

四、计算封顶

在劳动合同法制定过程中,有的意见认为有些高端劳动者,工资收人较高,谈判能力较强,在劳动关系中并不总处于弱势地位,如果完全适用经济补偿的规定,用人单位负担太重,也体现不出经济补偿的性质和特点,建议劳动合同法做出调整。这种观点有一定的合理性,目前最迫切的问题是如何更好地保护处于弱势地位的低端劳动者的基本劳动权利,对于高端劳动者,可以通过法律强制性规定和市场调节并举的方式,保护其合法劳动权益。但考虑到我国还没有将劳动者区分不同群体,并适用不同法律的先例,在立法技术上也较难处理,因此劳动合同法并没有将高端劳动者排除在保护范围之外,但在经济补偿部分对高端劳动者做了一定限制。即从工作年限和月工资基数两个方面做了限制,规定劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的上年度职工月平均工资的三倍的,用人单位向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。

另外,为督促用人单位及时支付经济补偿,本法第八十四条规定,解除或者终止劳动合同,未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的,由劳动行政部门责令限期支付经济补偿,逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。

现在员工的流动性越来越大,企业也会因为各种原因和员工提前解除劳动合同,作为员工的我们应该如何争取自己的合法利益呢?请看青岛仁盛达劳务服务有限公司给大家提供的法律依据。

第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。

本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

第三十九条劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严重违反用人单位的规章制度的;

(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;

(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;

(六)被依法追究刑事责任的。

第四十条有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:

(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

《劳动合同法》第四十六条规定:“有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;(二)用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的;(三)用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的;(四)用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的;(五)除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的情形外,依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的;(六)依照本法第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的;(七)法律、行政法规规定的其他情形。

2、根据《劳动合同法》第三十八条规定:用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:

(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;

(二)未及时足额支付劳动报酬的;

(三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;

(四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;

(五)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;

(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

根据《劳动合同法》第二十六条规定:下列劳动合同无效或者部分无效:

(二)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;

(三)违反法律、行政法规强制性规定的。

对劳动合同的无效或者部分无效有争议的,由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。

建议协商解决,或到当地劳动部门反映情况。

装修终止合同范文

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。下面是小编精心整理的装修终止三篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

甲方:_________________。

乙方:_________________。

一,双方于______年______月______日签订的合字第__________号_____________合同于______年______月__________日予以解除。

二,双方一致同意,按合同的约定,甲方尚应支付给乙方_____________元,现甲方无需再支付;甲方此前为该合同已经支付的_______________元预付款,乙方也无需再退回。

三,本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式______份,由双方各收执一份。

甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,双方达成如下协议,共同遵守。

一、甲乙双方于20xx年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。

二、甲方支付的设计定金***1000元,首付工程款18550,两项合计***19500元。

三、乙方前期工程费用如下:

1.水电安装工程:11182.77;。

现已完成工程按总价11182.77*80%=8946.00元。

2.设计费:123*方米*25元/方=3075.00元;。

3.拆墙及清运费:527.15元;。

4.材料搬运费:330.00元;。

5.兔宝宝材料约6620元;。

合计***共:19500元;。

四、前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责,与甲方无关,水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付,甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。

五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方签字:乙方签字:日期:日期:

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

依照《*******合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就合同**事项协商一致后,订立本协议:

一、工程概况:

1、工程地点:

2、工程范围:设计、施工、图纸、施工材料应经甲方同意,乙方应按设计施工图纸、施工材料清单、预算书规范实施施工,确保进度。

3、工程造价:装修工程总造价为元整,***(大写):元整。

二、协议内容:

1、甲乙双方均同意**年月日签定的《》及其它相关协议。自合同**之日起,甲乙双方彼此之间的**、义务关系自行消除。

2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。本协议书自双方签字盖章之日立即生效。协议书一式两份,由甲乙双方各收执一份。

甲方:乙方:

**人:**人:

单位地址:单位地址:

日期:日期:

劳动合同终止赔偿

中顾网律师解答:

经济补偿金,相当于你一个半月的工资

终止劳动合同的相关知识:

中华人民共和国劳动合同法:

第四十条 有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第四十六条 有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:

(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;

(三)用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的;

第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

装修赔偿协议合同

鉴于乙方在___年___月对___城___区___栋___单元___号房屋进行装修,由于装修处理不当,造成乙方房屋的地板砖开裂,给甲方造成了损害,现为解决甲方房屋地板砖开裂赔偿事宜,甲乙双方根据相关法律规定,经协商一致达成如下协议:

1、乙方一次性赔偿甲方包括维修材料费、人工费等各项费用___元,由乙方一次性支付给甲方,上述费用支付给甲方后,由甲方自行安排重修处理,其安排处理的方式及后果不再与乙方有任何关系。

2、乙方履行赔偿款后,甲方保证就此事不再向乙方提出其他任何赔偿费用的要求,也不得再通过信访、举报等方式要求乙方赔偿,否则应承担违约责任。

3、任何一方违约,违约方应支付守约方违约金贰万元。

4、经双方签字后生效,本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

时间:时间:。

在场人:时间:

装修赔偿协议合同

乙方________年________月________日发生伤害事故,经在医院治疗后复查,现已康复,互谅互让的原则,经友好协商达成如下协议.

一、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方支付的医疗费,住院期间的生活补助费,交通费等,在本协议签订之前已由甲方全部付清,协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间发生的任何费用。

二、经甲乙双方协商同意,甲方再向乙方一次性支付伤残待遇、解除劳动关系一次性医疗补助金和伤残就业补助金等依法应由甲方支付的全部费用(以下合并简称“一次性补助金”)。合计人民币_________元.(大写)已全部付清。

三、乙方收到一次性补助金后,应当合理分配,处理自觉留足可能发生的后续治疗,康复、生活等费用.乙方分配,处理之前述费用的方式由乙方自行决定,后果由乙方自行承担。

四、甲乙双方签署本协议后,劳动关系即行终止。同时乙方承诺不再以任何形式,任何理由就与劳动有关事宜向甲方要求其它任何费用或承担任何责任。

五、若甲方迟延向乙方支付本协议约定的一次性补助金,则每迟延一日甲方应向乙方支付一次性补助金的3‰作为滞纳金,滞纳金总额最多一次性补助金总额的20%。

六、乙方领取甲方支付的一次性补助金后,又以任何理由向甲方提出任何费用和责任要求的,乙方应当退还甲方为解决本事宜所支付的全部费用,并承担因违约而给甲方造成的全部损失,同时应向甲方支付一次性补助金的50%的违约金。

七、本协议为双方平等,自愿协商的结果,是双方真实意思的表示,并且公平,合理。

八、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及的后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。

十、本协议为一次性终结处理协议,双方当事人应以此为断,全面切实履行合同,不得再以任何理由纠缠。乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。

装修违约金赔偿合同

本合同双方当事人:。

承包方(以下简称乙方):名称。

1工程地点。

2工程承包方式:包工包料。

3工程期限____天。

开工日期_____年_____月______日

竣工日期_____年_____月______日

4双方商定,本工程的价款为人民币(大写)___________元。首付,第二次付元。

5工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。6本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。

7工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。

8凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。

9因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。

10本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

11甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:乙方:。

装修违约金赔偿合同

编号:甲方:乾安县德誉仁房地产开发有限公司法人签公章:

根据^v^务院令第590号《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《松原城市房屋拆迁管理办法》规定,甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房屋征收与补偿安置达成如下协议:

第一条:被征收房屋基本概况。

第二条:补偿方式。

乙方自愿选择产权调换方式进行补偿。

一、房屋产权调换:

甲方将座落在祥瑞家园的2套新建楼房作为与乙方产权调换的房屋。

1、住宅楼位于祥瑞家园6号楼东数1单元401室(边楼楼)房屋的总楼层数为六屋,户型为一梯两户,房屋朝南,房屋号:建筑面积85平方米。

2、住宅楼位于祥瑞家园4号楼,一层西数第四门,南北通透,建筑面积78平方米。

二、回迁楼房标准。

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐