最新反担保合同的效力(优质10篇)

时间:2023-09-23 15:45:47 作者:温柔雨 最新反担保合同的效力(优质10篇)

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

反担保合同的效力篇一

债权人(全名):

担保人(全称):

(1)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2)____________

(3)____________

为保证_ _ _ _ _ _(以下简称债务人)与债权人签订的《特许经营合同》(以下简称主合同)的实际履行,保证债权的实现,保证人愿意对债务人与债权人根据主合同所形成的债务提供担保。为了明确双方的权利和义务,根据我国《担保法》及其他相关法律法规,特订立本合同。

第一条被担保主债权的种类和金额

本保证合同的保证人所保证的主债权种类及金额(币种及金额大写)为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

第二条担保范围

担保人担保的范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费等债权人实现主合同项下债权的费用。

第三条担保方式

本合同的保证方式为连带责任保证。

第四条保证期

1.保证人的保证期间为主合同约定的债务人债务履行期届满之日起两年。

2.银行承兑汇票、信用证保证金减免税和保函项下的保证期为债权人提前付款之日起两年。

3.商业承兑汇票贴现的保证期为贴现票据到期日起两年。

4.债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成延期协议的,保证人应当自延期协议中新约定的债务履行期限届满之日起保证两年。

5.法律法规规定或者主合同约定的事项导致主合同债务提前到期的,保证人应当在保证期间内自独立合同债务提前到期之日起保证两年。

第五条担保人承诺

1.提供真实的财务报表及其他相关数据和信息。

2.债务人未按主合同约定履行债务的,担保人自愿履行担保责任。

3.担保人未按本合同约定履行担保责任的,债权人有权从担保人在债权人处开立的任何账户中直接扣划。

4.有下列情形之一的,保证人应在事件发生后5个银行工作日内书面通知债权人:

(一)担保人变更隶属关系、变更高级人员、修改章程、调整组织结构。

(2)担保人发生严重的生产经营困难、财务状况恶化或重大诉讼或仲裁事件,可能影响其履行本合同项下的担保责任。

(三)保证人变更名称、住所、法定代表人及其他商业登记事项。

5.担保人采取下列行为的,应当提前15日以书面形式通知债务人,并取得债权人的书面同意:

(1)担保人变更资本结构或经营方式。

(2)担保人为第三方的债务或其主要资产提供担保,为其自身或第三方的债务设定抵押和质押担保,可能影响其履行本合同项下的担保责任。

6.即使主合同被确认无效,担保人仍对债务人应当履行的义务承担连带责任。

第六条违约责任

本合同生效后,债权人和担保人均应履行本合同约定的义务。任何一方不履行约定义务的,应当承担相应的违约责任,并赔偿对方由此造成的损失。

第7条争端的解决

因履行本合同发生的任何争议,双方可协商解决;通过诉讼解决的,由债权人住所地法院管辖。

第八条其他事项

1.担保人已收到并阅读担保主合同。

第九条生效合同:本合同自各方签字或盖章之日起生效。

第11条提示

债权人已要求保证人对本合同条款作出全面、准确的理解,并应保证人的要求作出了相应的条款说明。合同各方对本合同的含义有相同的理解。

债权人(盖章):担保人(盖章):

法定代表人;法定代表人;或授权代理人;或授权代理人;

签署日期:年月日

签约地点:

反担保合同的效力篇二

委托人(甲方):

身份证号:

联系地址:

联系电话:

法定代表人或代理人:

身份证号:

联系地址:

联系电话:

担保人(乙方):

代表人:

鉴于申请人 与被申请人 纠纷一案,甲方向 人民法院申请财产保全,乙方接受甲方委托,同意向上述法院出具诉讼保全财产担保的相关手续。甲乙双方经协商一致,订立本合同。

第一条 定义

本合同所称财产保全担保是指甲方向法院申请财产保全时,乙方接受甲方委托,为甲方配备并向法院提供具有管理和处置权的担保财产,并按担保法民事诉讼法的规定协助财产所有人履行相关法律手续承担担保义务的民事法律行为。

第二条 担保的范围、金额和责任承担

1、甲方的诉讼保全标的为:2、3、乙方在上述担保范围内承担相应的担保责任。

第三条 担保期间

担保期间是向人民法院申请诉讼保全担保之日至法院解封乙方的担保财产之日为止(包括以和解和调解终结的案件),最长不超过6个月。

第四条 担保费及支付方式

1、甲方应向乙方支付财产保全担保费用人民币:项下案件在审理过程中发生如管辖权争议、公告、鉴定、中止等情形延长审理期限,甲方须自上述事件发生之日起向乙方另行交纳担保费用。)若担保时间超出6个月,以人民币 4166 元/月收取。

2、甲方应承担此次担保所产生的财产评估费,计人民币。

3、甲方应预交结果反馈保证金人民币,保证及时向乙方反馈有关信息(包括:担保财产的查封日期、查封对象的清单回执、案件开庭日期、审判日期、审理情况及解封情况)。以便乙方了解案件的进展情况,保证担保财产的及时解封。保证金在乙方担保财产解封后三日内无息退还给甲方。

4、上述费用甲方应在该合同签定之日全额支付给乙方或乙方指定的帐户上。乙方收到款后向甲方出具收款凭证。若乙方及乙方提供的其他财产所有人的本合同项下的担保法院未认可,乙方应自甲方通知之日起三日内向甲方退还上述费用。

5、乙方指定收款账户为: 户 名: 账 号:

开户行:

第五条 甲方的义务

1、甲方对所提供的全部文件资料的真实,完整及有效性负全部责任。提供的资料包括起诉状、财产保全申请书、拟查封标的与本案关联性证据材料。担保发生之后及时提供查封的裁定书、开庭传票、判决书、解封的裁定(复印件即可)。

2、在担保期间,不受甲方内部任何事件变化而使乙方受到损失。

3、甲方与被告订立的合同符合法律生效要件,甲方不得与被告恶意串通骗取乙方的担保责任。

4、甲方具备本合同要求的履行能力,有充分和法定的权利签署和执行与乙方签定的本合同。

第六条 违约责任

1、如因担保事宜,被申请人向乙方及担保财产所有人索赔,甲方将无条件全部承担乙方因履行该担保合同而发生的一切经济损失(包括但不限于乙方支付的索赔款违约金罚金)。

2、甲方必须无条件在乙方发出的书面通知索赔之日起3天内一次性支付乙方及担保财产所有人已向被申请人赔偿的全部款项。

3、合同生效后,甲方无故单方面解除合同的(包括但不限于未在法定期限内起诉等),乙方不再退回已经收取的担保费,未支付的部分有权要求支付。.

4、若法院实际查封的对象与合同约定的保全标的不一致时,乙方有权单方面解除合同,已收取的担保费不予退回。.如果甲方变更查封应事先通知乙方,并征得乙方书面同意按照乙方要求交纳保证金,否则乙方可单方解除合同。

5、甲乙双方约定的担保到期三日内,甲方应向法院申请解除乙方的担保责任,并跟踪解封事宜,在收到法院解除担保裁定书三日内书面通知乙方,否则每延期一日甲方按担保金额的百分之一向乙方支付违约金,并承担乙方造成的经济损失(包括但不限于律师费等)。

6、双方约定的担保期间到期三日内,甲方不及时向法院申请执行,并同时申请解封担保财产的,乙方有权终止合同并要求甲方另行支付相当于本合同第四条约定的两倍的担保费,并承担本合同第六条第5项的责任。

第七条 如果二审中甲方仍需乙方提供担保的,在征得乙方书面同意的前提下,本合

同的条款仍然有效。担保费按照第四条第一款约定。

第八条 争议的解决

本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成可向合同签订地法院提起诉讼。.

第九条 合同变更,解除和生效

1、本合同补充、修改、变更、解除均需由甲乙双方协商一致。

2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字盖章之日起生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人或代理人(签字): 代表人(签字):

签约地点:

签署日期: 年 月 日

反担保合同的效力篇三

合同号:

出租人: 签字地点:

承租人:

第一条租赁

1.名称:

2.数量及相关配套设施:

3.质量状况:

第二条租赁期限为

(注:租期不超过20年。二十年以上,超过部分无效)

第三条租赁物的用途或性质为

租赁物的使用方法:

第四条租金、支付租金的期限和方式

1.租金(大写):

2.租金支付期限:

3.租金支付方式:

第五条租赁物的交付时间、地点、方式及验收方式为

第六条租赁物的维护

1.出租人的维修范围、时间和费用为:

2.承租人的维修范围和费用:

第八条租赁物的改善或其他事项的增加

出租人(是/否)允许承租人改善租赁物或增加其他东西。改善或增加其他物品不得损坏租赁物。

租赁合同期满时,改善租赁物或增加其他物品的措施为:

第九条出租人(是/否)允许承租人转租租赁物。

第十条违约责任: 。

第十一条合同争议的解决:因履行本合同发生的争议,由双方协商解决;也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或者调解不成的,按照下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十二条租赁期满,双方如需续租,可在租赁期满前 日续订租赁合同。

第十三条租赁期满后,租赁物的归还时间为。

第十四条其他约定事项:

第十五条本合同未尽事宜,以《中华人民共和国合同法》为准。

出租人: 承租人:

年 月 日

反担保合同的效力篇四

甲方(债权人):

乙方(担保人):

丙方(承租人):

为更详细地明确双方的权利和义务,根据双方于_____年_____月_____日签订的《借款担保合同》,现就有关事宜约定如下:

本补充协议是甲乙双方签署的补充协议(编号:)。

丙方与乙方:签订本合同的承租人,丙方自愿参加本补充协议。

丙方签署本补充协议,即视为同意甲乙双方达成的相关协议..

如发生本补充协议担保的借款合同约定的违约行为,甲方有权要求丙方直接向甲方支付租赁合同约定的租金,乙方无条件同意甲方直接向承租人收取租金,直至全部款项付清。

本补充协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

本补充协议一式四份,甲乙丙三方各执一份。

甲方:公章:

乙方:签名和手印:

丙方:公章:

_____年_____月_____日

合同签署地点:

反担保合同的效力篇五

_________(受益人):

_________(委托人)系我行客户,其结算保障金存款户帐号_________,履约类保函担保合同范本。该单位已于_________年_________月_________日与你方签署_________(合同或向_________工程投标)编号_________,合同范本《履约类保函担保合同范本》。我行已接收该单位委托,愿对该单位履行上述合同(投标书)商定的任务供给担保。如该单位不实行合同,且不自动支付违约金,我行愿承当担保义务,按合同的规定,代为支付违约金_________元。我行担保额度随合同逐渐履行而相应递减。

除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外,当呈现下列情形时,担保银行也可撤销本保函:_________。

担保银行(盖章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

反担保合同的效力篇六

接受方(以下简称甲方):

担保方(以下简称乙方):

为确保______借款合同的履行,乙方愿意以其有权处分的财产作抵押担保。甲方经审查,同意接受乙方的`财产抵押。甲乙双方经协商一致,按以下条款订立本合同。

1、抵押物价值(人民币)______元整(小写______元整)

2、抵押物:______牌______型汽车______辆,车辆牌号为______,抵押的车辆为______所有。

3、在本合同签订后,乙方应将车辆登记证交给甲方。

4、在本合同有效期内,乙方如发生分立、合并,由变更后的机构承担项下义务,乙方被宣布解散、破产,甲方有权提前处理其抵押财产。

5、乙方如出现未按约定还款期还款,甲方有权处理抵押财产。

6、乙方对抵押物提供切实证明,抵押物完全为乙方合法所有,并与任何第三人的权利无关。如日后发生纠葛致使甲方遭受损失时,可归责于担保物提供单位,或借款合同中的连带担保人,亦愿负连带赔偿责任。

7、所得款项不足以弥补本协议项下甲方的全部债权的,甲方继续对乙方行使追索权。

8、抵押期限:______年______月______日起至______年______月______日止。

9、本合同一式两份,双方签章后生效。

接受方(签字盖章):

担保方(签字盖章):

年______月______日

反担保合同的效力篇七

贷款人:_______________

保证人:

(1)__________

(2)__________

(3)__________

借款人因_______需要,向贷款人申请__________借款,保证人自愿提供担保。经审查,贷款人同意向借款人发放上述贷款。经双方协商一致,根据国家有关法律法规和银行贷款管理规定,签订本合同,共同遵守。

1.借款种类、用途、金额、利率、期限:

2.本合同项下借款按日计息,按__结息,欠息按__‰计收复利,国家另有规定的从其规定。如遇利率调整,按中国人民银行有关规定执行。

1.分期借款、还款计划:

2.借款人在借款前应向贷款人递交具体的借款计划,并提供表明借款合理用途的书面文件。

3.贷款人按借款人的借款计划办理贷款手续,实际放款日和实际借款额以借款借据为准,还款日和还款额以实际发生为准。

4.借款人应按照贷款管理的有关规定,在本合同约定的期限内及时还本付息;到期不还的,贷款人有权直接从借款人账户中扣收。

1.保证方式:本合同采用连带责任保证方式。

2.保证人保证期间:自本合同生效之日起至本合同项下贷款本息全部还清为止。

3.保证人保证范围:本合同项下借款本金、利息、违约金以及贷款人实现债权的费用等应由借款人承担的全部债务。

4.保证人和借款人承担连带责任;当借款人未按本合同约定支付借款本息和相应费用时,保证人必须在接到贷款人书面索款通知后15日内无条件地代借款人偿付。

5.保证人接受贷款人对其资金和财产状况的调查了解,并应及时提供财务会计报表等资料。

6.在本合同保证期内,保证人如发生分立、合并、改组、股份制改造或再向他人提供担保时,应及时向贷款人报告并在征得贷款人的同意后进行。

7.在本合同保证期内,保证人的保证责任不因借款人与其他单位签定有关协议和借款人财力状况的变化,以及本合同涉及借款人和贷款人的条款无效而受到任何影响或免除。

8.保证人应予赔偿因自身过失而造成的.贷款人损失,向贷款人支付借款金额__%的赔偿金。

1.借款人有权了解农业发展银行有关信贷政策、利率政策、各项优惠政策和信贷管理制度、规定、办法等,配合贷款人共同管好贷款。

2.借款人必须严格遵守人民银行和农业发展银行有关贷款账户管理及资金结算管理的规定,只能在农业发展银行开设基本存款账户和相应的专用账户。对远离开户行的企业,经开户行审查同意,也可以在其他金融机构开立辅助存款账户,但必须遵守农业发展银行的信贷管理规定。

3.借款人必须严格按本合同约定的用途使用贷款,不得挪作他用。

4.借款人应及时向贷款人提供真实完整的财务会计报表和统计报表等相关资料,并自觉接受贷款人的信贷监督。

5.借款人对专项用途贷款必须落实贷款利息补贴来源,向贷款人提交有关利息补贴来源单独文书。

6.借款人不得以银行借款及其形成的资产对他人债务提供担保或偿还贷款人以外的债务,以保证贷款的安全。

7.借款人发生分立、合并、改组、股份制改造、承包、租赁等改变经营形式行为时,已占用的贷款本息应立即归还;立即归还确有困难的,由改变后的企业承担或分别承担贷款债务和利息,并办理贷款债务转移手续,同时重新办理贷款担保手续。

8.借款到期,借款人应按合同约定,及时归还贷款本息。因特殊原因不能归还的,须经保证人同意,并提前10天(遇节假日顺延)向贷款人提出书面展期申请。经贷款人按照有关规定审查同意后,办理展期手续。贷款人审查不同意展期的,借款人仍按合同约定期限归还贷款本息。

9.其他事项:

(1)______________________________。

(2)______________________________。

(3)______________________________。

1.贷款人应当按照合同要求及时发放贷款,并根据借款人实际用款进度供应资金。

2.贷款人有权对借款人的财务状况、经营状况及贷款使用情况实施监管。

3.其他事项。

(1)______________________________。

(2)______________________________。

(3)______________________________。

1.借款人违反上述约定义务的,贷款人可视不同情况,根据有关法律法规和银行信贷管理规定,实行加罚息、停止贷款、扣收账户资金等信贷制裁措施。由此造成的一切后果及损失,由借款人自行承担。借款人拒不偿还贷款本息的,贷款人有权依据有关法律、法规,申请资产保全或强制执行,或追索保证人的连带责任。

2.贷款人违反约定义务的,借款人有权向贷款人的上级行反映;因贷款人的违约行为而受到损失的,有权要求贷款人给予赔偿。

3.经借、贷双方协商同意,借款人提前归还贷款或贷款人提前收回贷款,均不追究违约责任。

1.本合同生效后,借、贷双方不得擅自单方变更或解除合同。

2.贷款人同意办理贷款展期的,应签订展期还款协议。展期期限和利率按有关规定执行。

3.借款方不得擅自将本合同项下的债务转让给第三者。

4.本合同项下的借款本息全部清偿后,本合同自行终止。

5.在合同有效期内,借款方、保证方更换法定名称、法定代表人或改变住所时,应于变更前10天(遇节假日顺延)书面通知贷款人并办理有关变更手续。

在本合同履行中发生的争议,由双方通过协商解决;协商不成的,可直接向贷款人所在地人民法院提起诉讼。

借款申请书、借款借据、展期还款申请书、展期还款协议书、授权委托书、变更本合同条款的协议和贷款人要求借款人、保证人提供的其他有关材料,均为本合同的组成部分。

本合同未尽事宜,按有关法律法规和银行贷款规定办理。

本合同正本一式__份,借款人、贷款人、保证人各持一份。本合同自各方签章之日起生效。

贷款人:_______________

保证人:_______________

签约日期:_______________

签约地点:_______________

反担保合同的效力篇八

为明确责任,恪守信用,甲、乙、丙三方在平等自愿、协商一致的基础上,就贷款事宜达成如下协议。

一、借款目的:

二、贷款金额:

三、贷款期限:

___________,从_______至_______止。

4.贷款利息:自借款之日起,转入结算账户的.金额按月利率‰计算。

四、还款方式:

1.贷款到期时,甲方可一次性偿还贷款本金,利息按月还清。

2.甲方可以提前还款,但要全额支付利息。

五、违约责任:

1.如甲方逾期还款,则从逾期之日起计收50%罚息,直至还本付息。

2.如甲方未按规定用途使用贷款,乙方有权解除合同,并要求甲方偿还全部款项及全部利息。

七、保证条款:

1.丙方同意为乙方向甲方提供担保..丙方担保的主债权是本合同项下贷款的本金人民币(大写)______________________(小写)。

2.保证方式:连带保证责任。

3.保证期:_____年。

八、本合同经各方签字后生效,贷款本息全部清偿后自动失效。

九.本合同正本一式三份,甲乙丙三方各执一份,合同文本具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

丙方:

合同签署地点:

______年___月___日

反担保合同的效力篇九

担保人:

被担保a人:贵公司司

代理人文益书

被担保b人:___有限公司

项目经理___

担保内容:

___建工程履约担保在担保a人为该工程发包人代表,b人为承包人代表,为更好地履行《施工合同》双方约定,特定立本担保合同:

一、被担保a人:用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保,作以下承诺:

1、各期拨付的工程款,延期壹个月时,由担保公司计算停工损失,追讨应拨付的工程款和超期违约金。

2、未按照《施工合同》的相关约定履约,使工程长期停工达两个月时,由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保b人的投资。

二、被担保b人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保,作以下承诺:

1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的,由担保公司按质监部门的规定督促返工和追讨违约金。

2、长期停工达两个月时,动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工,下一期拨款阶段再不进入施工的,终止合同不与中途结算。

四、其他事项

1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效,工程竣工验收之日终止,总担保期300天。

2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。

3、本担保20万元的履约金的利息,作为本担保的担保费,担保费用由被担保人双方分别承担50%。

4、担保期终止10日内,退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。

五、本担保合同一式三份,三方签字(章)后生效。

担保人:

被担保a人:

被担保b人:

年 月 日

反担保合同的效力篇十

借款人(甲方):

法人代表:

贷款人(乙方):

身份证号:

甲方因生产经营项目的.实施临时需要资金,乙方有闲置资金,

个人借贷担保合同范本

。为此,甲、乙双方根据有关法律、法规,在平等、自愿的基础上,为明确责任、恪守信用,经充分协商一致签订本借款合同,并保证共同遵守执行。

一、借款金额: 元(大写:人民币 万元整)。

二、借款期限:从20 年 月 日至20 年 月 日止,借款期限为 年。

三、借款利率及付息方法:

1、借款利息为月息 ,即每月 元。 以甲方收到借款日计算利息。

2、双方设定每月1日为付息日。若1日为周末或节假日则相应顺延。

四、借款偿还:

1、借款到期后如双方无异议,则本借款合同自动延期 年。

2、借款合同履行三个月后,如乙方临时需要收回借款,应提前十五天向甲方提出还款申请,借款利息按实际借款天数计算利息。

六、违约和违约处理:

甲方未能按合同还本付息,属甲方违约。根据违约情况,乙方有权采取下列措施:

1、对违约部分借款加收 罚息。

2、采取必要法律手段直至依法索偿应付未付借款本息。

七、合同生效:本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。本合同共贰份,双方各执壹份。本合同若有其他未及事宜,双方进一步商定补充条款。

借款人(甲方):(盖章) 贷款人(乙方):

甲方代表签字: 乙方签字:

签约日期: 签约日期:

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐