装修合同是一份具有法律效力的合同，用于规定装修工程的具体内容和双方的权利义务。为了方便业主们签订装修合同，小编特地整理了一些优秀的范文，仅供参考。
合同违约起诉书
原告：_________，男，汉族，19____年3月15日出生，住____省______市______街______路一巷3号。
原告：_________，男，汉族，19____年12月19日出生，住______省______县______镇______街______。
被告：_____________建材厂。
法定代表人：___________。
住所地：_________市______镇______村______社。
电话：_______________。
第三人：___________，男，______年__月__日出生，____省______市______街______路______号。
诉讼请求：___。
1、请求人民法院确认两原告与被告签订的《商铺租赁合同》无效;。
2、请求法院判令被告返还原告保证金86000元、8月份租金43000元及补偿金10000元及上述款项利息暂计3000元(利息从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至付清款日止)。
3、本案的诉讼费由被告承担;。
事实与理由：___。
20____年6月26日，原被告签订《商铺租赁合同》，约定被告将位于______市____路______号115、116、117首层商铺租赁给原告使用，20____年7月1日，原告依约定向被告支付了保证金86000元、8月份租金43000元及10000元补偿金。双方签订上述合同15天后原告发现被告在签订合同过程中存在恶意欺诈，且违反诚实信用原则，其一、被告在签订合同时声称是上述商铺的.产权人，但商铺所有权人实为______，被告并不是上述商铺的产权人;其二、______出租上述商铺给被告，租期是四年，但被告出租给原告的租期是五年;其三、被告租赁给原告的商铺并没有400平方米，实际只有320平方米，合同内容与实际情况严重不相符，且签订上述合同的过程第三人完全不知情。故此，根据《民法通则》、《合同法》的相关规定，原被告签订《商铺租赁合同》无效，被告应返还原告所交的所有款项，请求人民法院支持原告的诉求。
此致
______市人民法院。
具状人：___。
合同违约起诉书
原告：_________，男，汉族，19____年3月15日出生，住____省______市______街______路一巷3号。
原告：_________，男，汉族，19____年12月19日出生，住______省______县______镇______街______。
被告：_____________建材厂
法定代表人：___________
住所地：_________市______镇______村______社
电话：_______________
第三人：___________，男，______年__月__日出生，____省______市______街______路______号。
诉讼请求：___
1、请求人民法院确认两原告与被告签订的《商铺租赁合同》无效;
2、请求法院判令被告返还原告保证金86000元、8月份租金43000元及补偿金10000元及上述款项利息暂计3000元(利息从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至付清款日止)
3、本案的诉讼费由被告承担;
事实与理由：___
20____年6月26日，原被告签订《商铺租赁合同》，约定被告将位于______市____路______号115、116、117首层商铺租赁给原告使用，20____年7月1日，原告依约定向被告支付了保证金86000元、8月份租金43000元及10000元补偿金。双方签订上述合同15天后原告发现被告在签订合同过程中存在恶意欺诈，且违反诚实信用原则，其一、被告在签订合同时声称是上述商铺的产权人，但商铺所有权人实为______，被告并不是上述商铺的产权人;其二、______出租上述商铺给被告，租期是四年，但被告出租给原告的租期是五年;其三、被告租赁给原告的`商铺并没有400平方米，实际只有320平方米，合同内容与实际情况严重不相符，且签订上述合同的过程第三人完全不知情。故此，根据《民法通则》、《合同法》的相关规定，原被告签订《商铺租赁合同》无效，被告应返还原告所交的所有款项，请求人民法院支持原告的诉求。
此致
______市人民法院
具状人：___
年月日
合同违约起诉书
原告：__________，男，_____族，_____年_____月_____日出生，家庭住址：云____________________村。电话：_______________。
被告：_________，男，_____族，现年_____岁，职业：__________；家庭住址：____________________村；电话：_______________。
案由：《人民调解协议书》履行纠纷（合同纠纷）。
诉讼请求：
1、请求人民法院判令被告立即履行_____年_____月_____日达成的《人民调解协议书》，立即支付__________元人民币给原告。
2、请求人民法院判令被告承担因违约给原告人所造成的一切经济损失，含代理劳务费、交通费及其_____年_____月_____日后后银行同期利息的4倍共计__________元。
本案诉讼费由被告承担。
3、事实及理由：
__________年_____月_____日，原告的父亲_______________（退休教师）因为腰痛到被告处就诊，被告给原告的父亲注射了针水（未知名），回到家中即告生命危急，经抢救后无效死亡。
死亡事件发生后，被告不同意做鉴定并承诺愿意承担赔偿责任。后双方在县卫生局、__________镇派出所、__________镇政府、司法所，原告的村干部、被告的村干部多方参与的情况下平等协商，于__________年_____月_____日达成了《人民调解协议书》，被告同意补偿原告__________万元。具体支付时间为：__________年_____月_____日支付_____元，_____月_____日支付_____万元。
协议书签订后，被告支付了_____万元后，找各种借口拒绝支付。
原告人认为，被告非法行医胡乱注射针水是剥夺了父亲生命的根本原因，依法可追究被告故意致人死亡的刑事责任（至少也可追究过失致人死亡之刑事责任），但原告考虑与被告为乡里乡亲关系，协议也是在各个部门参与的情况下达成的，故未主张追究刑事责任。但万没有想到，被告毫无诚信，竟然以奸诈的方式以__________元让原告人处理父亲的后事后，竟然拒绝履行人民调解协议书，被告的行为已严重践踏国家的法律，构成事实上的欺诈违约，性质极其恶劣，企图玩弄受害人家属及其参与解决的多方人员。
根据《人民调解法》的规定，经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，故本调解协议合法有效，被告人应当不折不扣地履行。
又据《最高人民法院关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》第一条的规定，被告的行为已为合同违约行为，应当依法承担违约赔偿责任。而据《民法典》的.规定，被告应当赔偿给原告人因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。
故请求人民法院支持原告的全部诉讼请求，维护原告人的合法权益，维护国家法律的权威和法院的权威。
此致
_______________县人民法院。
具状人：__________。
_____年_____月_____日。
合同违约起诉书
法定代表人：_______________，电话：_______________________。
法定代表人：_______________，电话：_______________________。
诉讼请求：___
2、请求法院判决被告支付违约金_________元；
3、请求法院判决本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：___
_________年____月____日，原告和被告签订了一份《________工程设计合同》，约定设计费金额为人民币_________元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日____‰支付违约金。合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付_________元，尚欠设计费_________元至今未付。
经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的'诉讼请求，以维护原告的合法权益。
此致
_________＿人民法院
具状人：____________设计院（盖章）
法定代表人：______________（签章）
_________年____月____日
附：___合同副本____份。
本诉状副本______份。
其它证明文件____份。
合同违约起诉书
原告__________某有限公司，住所地_______________，电话：_______________。
被告___________有限公司，住所地，电话：_______________。
法定代表人：_______________。
诉讼请求。
2、判令本案的.诉讼费等费用由被告承担。
事实和理由。
原告因承接甲工程项目需要向被告订购变压器，双方于__________年________月_______日、__________年________月_______日先后签订了《工矿产品购销合同》(合同编号为no.01、no.02.以下简称《合同》)。《合同》约定全款到提货以及其他原被告之间的权利义务关系。
《合同》签订后，原告于__________年________月_______日向被告全额支付了《合同》总货款人民币____________元，而被告却不履行交货义务。原告多次通过电话催促和致函等方式通知被告在合理期限内履行交付货物义务，但被告仍拒绝交货，导致原告工期延误，订立涉案合同目的无法实现。被告行为已构成根本违约，原告依法通知被告解除合同，并要求其承担相应责任，但被告还是置之不理。无奈，原告只能诉诸法律，恳请贵院依法支持原告上述诉讼请求。谢谢！
此致
_______________某区人民法院。
具状人：_______________。
__________年________月_______日。
合同违约起诉书
案由：___租赁合同纠纷
诉讼请求：___
1.判令被告立即返还房屋押金租金20500元;
2.判令被告支付违约金20000元整;
3.判令被告承担诉讼费用。
事实与理由：___
原被告双方于20____年10月18日签订了《商铺租赁合同》，约定被告将位于____路180号____的商铺出租给原告用于经营汽车维修，现因被告的商铺没有竣工验收备案登记，导致原告无法办理营业执照，就无法正常的开张营业，最终导致双方的租赁合同无法正常履行，合同签订十余天后原告方才了解到这种情况，就反复和被告协商解除合同事宜，被告一直以此商铺还没有重新出租出去为由，拒绝退还原告的租金和押金。按照双方的《商铺租赁合同》约定被告已经构成根本违约，致使合同目的不能实现的，应承担违约责任。被告的行为某重违反了双方的协议约定，损害了原告的合法权益，为了维护原告的`合法利益不受侵害，起诉至贵院，恳请贵院能依法维护原告的合法权益，维护法律的权威性和某肃性。
此致
____区人民法院
起诉人：___
20____年1月28日
装修违约合同
发包方：
承包方：
发包方承包方于______年___月________日签订了《______工程装饰施工合同》(合同编号：______________，以下简称“施工合同”)，因__________原因，经双方协商一致，就解除施工合同事宜，签订本协议。
第一条双方一致同意解除施工合同，施工合同于______年___月________日解除。
第二条施工合同解除后，对于已经施工的工程，双方同意(描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容)。
第三条(描述工程款、已付款项等的处理方式)。
第四条(描述一方对合同解除的过错，是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少，如何支付等内容)。
第五条因本协议所引发的争议，双方协商解除不了的，可向某某仲裁委员会进行仲裁(或者约定有利于己方的诉讼法院)。
第六条本协议一式____份，每方各执____份。
发包人：___承包人：
法定代表：___法定代表人：
委托代理人：___委托代理人：
签订地点：
签订日期：
合同违约起诉书
法定代表人：________________电话：___。
被告：____房地产开发有限公司。
法定代表人：________________电话：______。
诉讼请求：
1、支付设计费____元及逾期支付的.利息____元;。
2、支付违约金____元(或赔偿经济损失____元);。
3、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：
____年__月__日，原告和被告签订了一份《__工程设计合同》，约定设计费金额为人民币____元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日__‰支付违约金。合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付____元，尚欠设计费____元至今未付。经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。
此致
_____人民法院。
具状人：____设计院(盖章)。
法定代表人：____(签章)。
____年__月__日。
装修违约金赔偿合同
本合同双方当事人:。
承包方(以下简称乙方):名称。
1工程地点。
2工程承包方式:包工包料。
3工程期限____天。
开工日期_____年_____月______日
竣工日期_____年_____月______日
4双方商定，本工程的价款为人民币(大写)___________元。首付，第二次付元。
5工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。6本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。
7工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。
8凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
9因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
10本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
11甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方:乙方:。
合同违约起诉书
原告：_________________名称、地址、联系方式。
法定代表人：_________________姓名、职务。
委托代理人：_________________姓名、性别、年龄、民族、职务、工作单位、住址、联系方式。
被告：_________________名称、地址、联系方式。
法定代表人：_________________姓名、职务。
诉讼请求：_________________(写明向法院起诉所要达到的目的)。
事实和理由：_________________(写明起诉或提出主张的`事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址)。
此致
___________人民法院。
具状人：___________。
____年_____月_____日。
医疗合同违约起诉书
原告：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住________________，身份证号码：_________________。
系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者，__________区__________金属制品厂经营场所：_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房，注册号：_________________。
被告一：_________________李某，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。
被告二：_________________佛山市__________区_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注册号：_________________。
法定代表人：______________。
诉讼请求：_________________。
1.
2.
3.
事实与理由：_________________。
此致
__________人民法院。
具状人：______________。
_____年_____月_____日。
装修违约金赔偿合同
法定代表人：
地址：山西省祁县乔家堡村。
乙方：
2014年5月1日，乙方在山西民俗博物馆旅游期间，乙方所有的xx牌照xx汽车在甲方停车场停车期间，车内物品笔记本电脑一台丢失，现甲乙双方充分协商后自愿达成如下协议：
一、甲方自愿补偿乙方电脑损失费人民币。
二、甲方补偿后，乙方保证就此事不再以任何形式、任何理由向甲方提出任何赔偿费用要求。
三、本协议为双方平等自愿协商的结果，是双方真实意思表示，且公平合理。
四、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。
五、本协议书一式两份，双方各执一份，经双方签字或按手印后生效，双方代表人应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。
甲方：乙方：
年月日年月日。
装修违约金赔偿合同
编号：甲方：乾安县德誉仁房地产开发有限公司法人签公章：
根据^v^务院令第590号《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《松原城市房屋拆迁管理办法》规定，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋征收与补偿安置达成如下协议：
第一条：被征收房屋基本概况。
第二条：补偿方式。
乙方自愿选择产权调换方式进行补偿。
一、房屋产权调换：
甲方将座落在祥瑞家园的2套新建楼房作为与乙方产权调换的房屋。
1、住宅楼位于祥瑞家园6号楼东数1单元401室(边楼楼)房屋的总楼层数为六屋，户型为一梯两户，房屋朝南，房屋号：建筑面积85平方米。
2、住宅楼位于祥瑞家园4号楼，一层西数第四门，南北通透，建筑面积78平方米。
二、回迁楼房标准。
房屋装修合同起诉书
被告：_________________。
法定代表人：________________。
诉讼请求：
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
20__年12月8日，被告将瓯海*厂房防腐工程发包给原告，并与原告签订了《*厂房防腐施工合同》，合同约定：施工面积约为1350㎡，总工程价约为100000元，按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中，被告又增加了*厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定：
1、合同签订后，被告向原告支付总款30%作为合同定金;。
2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款65%，余下5%质量保证金，待保修期满一年后，一次性付清。合同中明确约定工程保修期为壹年，保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了5万元的定金。20__年2月21日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为3237.7㎡，工程总价款为256409元。时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱，至今未付。
综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此，为使原告的合法权益得到保护，根据我国相关法律法规之有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法予以判决。
此致
_________________区人民法院。
具状人：_________________。
医疗合同违约起诉书
被告：________________限公司。
诉讼请求：_________________。
一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币元，违约金元/天，(由*年**月**日至*年*月**日)逾期7个月，(按银行同期贷款利率计算)。
三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币元(大写：_________________)。
四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失元。(按银行现利率执行)。
五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。
此致
___________人民法院。
具状人：___________。
____年_____月_____日。