施工合同是一份重要的法律文件，对双方都具有法律约束力。接下来是一些关于施工合同的实用模板，供大家参考和借鉴。
消防安装承包施工合同
根据经济和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第1条：工程概况。
工程名称：工程地点：工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖桩头的破除开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)基坑基槽采用人工整平砖胎模完工后的回填整平多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价：按下室占地面积_______元(此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差)。工期：
第2条：合同使用标准和法律。
合同使用标准：
适用法律：_经济和建设安装工程承包合同条例。
第3条：甲方工作。
公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
按照合同条款按时按量支付工程款。
如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。
负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。
对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。
第4条：乙方工作。
乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，
乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。
前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。
乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
第5条：工程款工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据。
第6条：合同的生效与终止合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。
第7条：合同份数:甲乙双方各执2份。
第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
消防安装工程施工合同
发包人：________（简称“甲方”）。
分包人：________（简称“乙方”）身份证：（）。
经双方友好协商，甲方同意将百色市________县“________乐里，时代新都”消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称：百色市________县“________乐里，时代新都”（含地下室部分）。
2、工程地点：百色市________县。
二、劳务安装的范围及内容：
喷头安装、消防箱安装、水泵房安装火灾自动报警系统。
三、施工工期：
该工程施工工期暂定为________天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延：
1、由于甲方及土建原因造成；
2、原工程的设计变更；
3、甲方不按合同条款规定支付费用和由此造成的损失；
4、不可抗力的事件。
四、承包方式及工程造价：
1、承包方式：包清工加施工机具；
2、劳务分包暂定价为税后人民币：11万元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）。
3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容，费用另性协商。
五、劳务费支付方法及结算方式：
1、合约签定后甲方即付进场费：________元；
2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；
4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；
其中：喷头安装50元/个（带管）。
水泵房按图纸整套4800元/套（另算）。
备注：室外连环管另算。
六、技术资料及其它。
1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。
七、材料和设备供应：
1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。
2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全管理的有关规定，必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检修和维护。
八、双方责任：
甲方：
1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料；负责向乙方提供施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。
2、委托代表队工程进度、质量进行都督，检查隐蔽工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。
3、对乙方的现场施工进行配合，协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。
4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证。
5、负责做好施工过程各原始资料记录，标志竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。
6、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单，并对乙方施工不合格项衍生施工材料的浪费进行处罚。
7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证费用在工程结算时一并支付。
8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。
乙方：
1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工管理，做好各项施工准备工作；安全、文明施工,付出乙方有关现场管理人员和指导、监督、协调。
2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。
3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。
4、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中，遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。
5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。
6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合建筑相关安全管理要求。
7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚，直至推出现场。
8、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担，并赔偿发包人的所有损失。
12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的`任何部分，以任何形式转包或再次分包。
九、工程质量标准及保修期限：
1、该消防系统的安装质量，必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的使用功能稳定、可靠。
2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。
3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检修并承担费用；不可抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，机具和设备有甲方自理。
十、违约责任：
甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付使用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。
十一、纠纷处理：
双方履行本合同时，如发生纠纷应采取有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，商定协议与本合同同具法律效力。
十三、甲方工作：
（1）、对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。
（2）、在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。
（3）、负责按时共给施工所需全部材料。
十四、乙方工作：
1、遵守公司的有关规章制度，服从甲方施工管理人员的工作安排。
2、按图及国家及当地消防主管部门有关标准规范进行施工，如有更改必须经甲方管理人员签字。
3、遵照《建筑工程安全操作规程》所规定的条列。所有施工人员，均要经三级安全教育方可上岗。电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。
4、乙方应保护施工场地整洁，当天施工留下的垃圾当天清理干净。
5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上，以当地有关消防主管部门验收为准。
6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避免将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。
7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。
十五、其它。
（1）、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具，在确保工程质量前提下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。
（2）、若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。
（3）、乙方必须确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。
十六、甲方的所有设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发现乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。
十七、甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用，乙方必须签字认可，待工程结束时，所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。
十八、本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后开始生效。
甲方：________（签章）乙方：________（签章）。
地址：________身份证号码：________。
委托代理人：________（签字）家庭住址：________。
联系电话：________联系电话：________。
日期：________日期：________
消防设施安装改造施工合同
一、甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。
二、甲方为了巩固“普九”成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如40年有质量问题，由乙方承担一切责任。
三、二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。
四、外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)。
五、甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。
六、签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分四年平均付清。
七、甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑消防设施安装施工合同
总包方(甲方)：
分包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》等文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、分包工程：四、分包工程期限按本工程施工进度表执行。
第二条工程结算及付款方式。
一、工程计价：。
二、付款方式：。
第二条工程质量及要求。
乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产。
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生的伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的用具由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条现场管理。
一、乙方服从甲方统一管理，有计划服从甲方负责人统一组织施工。
二、按甲方要求有关计划、进度、材料供应等工作，给予密切配合，按施工员指导下，按图施工，保证工程施工顺利进行。
三、配合甲方对施工人员遵守现场各项规章制度，爱护财物，如有违反规章制度，甲方有追究法律责任。
第六条违约责任。
一、分包合同签订后，不得随意更改或解除此合同，如有单方解除合同造成经济损失，应赔偿对方一切经济损失。
二、乙方分包的工程项目，不得再行分包。再施工过程中达不到国家验收规范规定，不能保证工程的，造成损失应有乙方照价赔偿。
三、甲、乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如有拖欠，不经对方协商同意的，牛刀割鸡银行短期利率付给对方，对方有权追究其违法责任。
第七条附则。
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，向沭阳县人民法院起诉。
二、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
三、双方商定的其它条款：
第八条合同有效期。
本合同自双方签字之日起生效，至工程全部竣一并结算完毕失效。
甲方(签字)：乙方(签字)：
消防安装工程施工合同
为了保证该工程的顺利进行，明确双方责任，甲方将镇原县屯子镇工商所办公楼电气安装人工费承包给乙方，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和工程施工图纸及要求，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、承包范围：
镇原县屯子镇工商所办公楼电气安装人工费承包给乙方施工。
二、承包价格：
按建筑面积计算，建筑面积为:________平方米，每平方米________元，工程价款：
三、付款方式：
甲方按工程形象进度付款，主体完成付30%，电线、电缆穿管及插座安装完成后付65%。竣工验收后一次性付清。
四、质量目标：
严格按照图纸、国家现行施工质量验收规范要求进行验收，质量必须达到合格标准，在施工前应认真组织人员进行图纸学习、自审和专业图纸会审，技术交底，使全体施工人员对整个工程、工程部署、施工方法、施工工艺和应该注意的事项有一个全面的了解。施工中应严格按照国家颁布的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。
五、甲方责任：
1、甲方给乙方提供建筑施工图、安装施工图各一套，在施工过程中及时将有关设计变更转发给乙方。
2、积极配合供应材料及应提供的设备。
3、甲方以现行的施工质量验收规范及图纸要求，对成品进行验收，若达不到要求，甲方不予以验收，返工所用工料及相关费用全部由乙方承担。
六、乙方责任：
1、乙方应根据图纸设计要求，结合本工程特点及进度计划，分品种、规格型号、数量编制材料计划，提前三天以书面形式供给甲方项目办公室以便项目部提早统筹安排，出现漏报责任自负，按时完成项目部的进度和各项任务。
2、乙方自带安装时所需的机械设备及常用小型工具。
4、乙方必须对自己的员工进行安全教育和质量意识教育，乙方必须服从甲方各项管理制度，严格按照文明工地管理规定进行施工，否则加以罚款。
5、乙方必须配合各工种做好成品保护工作。
6、乙方系独立承担民事责任的经济实力，由于乙方原因造成的工程质量事故、安全事故，其事故责任和处理事故的费用全部由乙方承担解决。
7、工地内严禁赌博、打架斗殴、偷盗，如发生打架斗殴、赌博、偷盗等现象甲方对当事人处以200-500元罚款，若职工本人无能力承受此罚款则全部由乙方承担，情节严重的送公安部门或政法部门处理。
8、乙方进场工作人员，必须按安全管理制度及操作规范施工，佩戴安全帽（安全帽自备），发现一人一次不戴安全帽每次罚款10元（累计核算），若发生事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
10、乙方进入施工现场必须按照省级文明工地标准进行施工，材料分规格、型号堆放整齐，不得乱放，对不同材料要做好防雨措施（有下雨时应急时防雨）。每个楼层的材料应随时堆放整齐，不得乱堆乱放，违者罚款500元。
9、乙方每天必须设专人清理现场，做到工完、料尽、场地清。
10、各种设备机具、材料在使用前乙方应办理好出库手续，并仔细检查是否能正常运行及合格材料，各种设备要有专人看管使用，发生故障应及时向项目部有关人员汇报，严禁带病作业，严禁非操作人员使用，若人为造成机械损失，除加倍赔偿外，每次处以100-200元罚款。
九、其它条款：
1、乙方不得将承包的工程向第三方承包，否则甲方有权终止合同。
2、乙方人员必须重视安全，把安全放在第一位，乙方管理人员随时检查施工安全，不准冒险作业，违章作业造成的后果由乙方自负，工程管理人员发现一次罚款200元，若屡教不改，甲方有权终止合同，所有施工工费不予支付。
3、本合同未尽事宜，双方本着公平合理的原则进行协商处理。
5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。
甲方：________乙方：________。
负责人：________。
电话：________。
________年________月________日。
负责人：________。
电话：________。
________年________月________日。
消防安装施工合同
甲方：
乙方：
根据消防法的有关规定，甲方将关岭自治县公路管理段业务综合楼消防工程承包给乙方施工安装，乙方按有关图纸规范要求施工，经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、工程名称：关岭县公路管理段业务综合楼。
二、工程地点：关岭县交通路。
三、工程内容：室内消火栓给水系统安装(不含应急灯，灭火器，疏散标志等，防火门等，增加工程范围费用另计)。
四、承包方式：包工包料，(由甲方提供施工安装电源承担费用并负责连接城市市政自来水管网连接事项)。
五、工程总造价为：陆万叁仟元整(63000.00元)包干价。
六、工程安装完工后，经消防部门验收合格后，甲方六天之内一次性付给乙方总工程款，款未付清之前，产权属于乙方所有。
七、工期要求：20_____年5月2日至20_____年5月20日止。
八、质量标准：达到国家现行消防验收规范标准，消防部门验收合格，否则，一切损失由乙方负责。
九、违约责任：由违约方承担对方一切经济损失。
十、安全责任：甲方负责提供安全的施工环境，施工过程中造成的安全事故，由乙方负责。
十一、乙方在安装消防设施时打穿楼洞修补由甲方负责。
十二、本合同自签字时生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方代表签字：乙方代表签字：
消防工程安装施工合同
分包方：以下简称丙方。
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：
一、工程概况。
1.工程名称：有限公司一期消防工程。
2.设计单位：
3.工程地点：路。
二、各方职责。
甲方：乙方：丙方：技术文件和承包范围。
技术文件：
2、建筑工程消防审核意见书――杭公消审[]第号。
3、施工图审查报告。
4、(二期工程)消防系统图。
5、投标文件(预算书)。
承包范围：
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统。
包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价。
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费3%。
2、市场价格风险调整的不可预见费用。
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期
1、工期要求：
主厂房：天(到年月日止)起始时间要明确。
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间。
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)。
第三条质量要求和评定标准。
1、质量要求：合格并符合消防和设计要求。
2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条安全生产规范执行。
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条材料、设备的采购、供应方式和要求。
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。
第六条工期、质量保证金。
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为万元(其中质量保证金万元，工期保证金万元，文明、安全保证金万元)。
2、项目保证金的支付：
本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条工程价款及支付方式。
1、房屋结顶天，甲方支付给丙方万元;。
2、丙方支付给乙方总包管理费%(万元);。
3、房屋结顶后，按每月完成工程量的%支付;。
4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的%;。
5、余款万元(其中万元作为工程保修金)，在满一年后支付万元，万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6、接受工程价款的。
单位名称：
帐号：
开户银行：
第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。
第九条违约责任及处理。
1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次元/次。
第十条其它。
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。
甲方：乙方：丙方：杭州富新反光材料有限公司。
代表：代表：代表：
#拓展知识#。
消防工程是一门综合性的学科，涉及与诸多学科的相互交叉、渗透、融合，它不仅涉及物理学、化学、数学、机械、电子、建筑、信息、心理、生理等多种自然科学学科，还涉及法学、经济学、哲学、管理学、教育学、灾害学等等众多社会人文科学学科。
消防工程是理论与实践的结合：通过大量的实践环节，增强理论教学效果，强化学生基础理论与专业知识的掌握和创新思维与动手能力的培养。
本专业培养的学生具备较强的消防工程基础理论、专业技术知识和工程设计能力，特别是在建筑消防工程和企业消防工程等方面独具特色，属于消防工程学科的高级工程技术人才。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
消防安装合同
甲方： （以下简称甲方） 身份证号码：
乙方： （以下简称乙方） 身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。
消防弱电穿线、安装、调试（不含配电室气体灭火）。
按安装设备每个点 55 元计算。以上价格不含税、不开发票。
以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。
1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。
2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。
3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。
4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。
1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费（20xx）元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。
2. 由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点（35 )元，安装部分每点(10）元，调试部分每点（10）元。
3.结算方式:按照实际点位计算，每（100)点位结算一次。
4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。
1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，
由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。
2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。
3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。
4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。
5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。
十、其他事项：
1、施工点数计算方式：（消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等）均按点位计算，其他点数以实际数量为准。
2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。
十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。
十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。
十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，效力等同。
甲方： 乙方： 开户行： 开户行： 联系电话： 联系电话： 签订日期： 签订日期：
消防安装合同
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：
乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务，消防设施安装合同。
1、火灾自动报警及联动控制系统;。
2、消火栓给水系统;。
3、自动喷水灭火系统;。
4、泡沫灭火系统;。
5、气体灭火系统;。
6、防排烟系统;。
7、防火分隔设施;。
8、火灾应急照明及疏散指示标志;。
9、其他建筑消防设施：
《建筑消防设施技术检验规程》(db32/186)。
1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。
2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。
3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。
1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。
2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。
3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。
4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。
5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。
1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。
2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。
：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的解决。
1、由仲裁机关仲裁;2、向法院起诉。
合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
探究机电安装施工技术中消防弱电系统的安装。
消防安装合同
甲方：（以下简称甲方）身份证号码：
乙方：（以下简称乙方）身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。
消防弱电穿线、安装、调试（不含配电室气体灭火）。
按安装设备每个点55元计算。以上价格不含税、不开发票。
以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。
1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。
2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。
3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。
4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。
1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费（2000）元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。
2.由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点（35)元，安装部分每点(10）元，调试部分每点（10）元。
3.结算方式:按照实际点位计算，每（100)点位结算一次。
4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。
1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。
2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。
3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。
4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。
5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。
十、其他事项：
1、施工点数计算方式：（消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等）均按点位计算，其他点数以实际数量为准。
2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。
十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。
十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。
十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，效力等同。
甲方：
乙方：
签订日期：
消防安装合同
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：
乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务，消防设施安装合同。
1、火灾自动报警及联动控制系统;。
2、消火栓给水系统;。
3、自动喷水灭火系统;。
4、泡沫灭火系统;。
5、气体灭火系统;。
6、防排烟系统;。
7、防火分隔设施;。
8、火灾应急照明及疏散指示标志;。
9、其他建筑消防设施：
《建筑消防设施技术检验规程》(db32/186)。
1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。
2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。
3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。
1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。
2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。
3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。
4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。
5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。
1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。
2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。
：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的解决。
1、由仲裁机关仲裁;2、向法院起诉。
合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
邮编：
开户银行：
账号：
乙方(盖章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
邮编：
开户银行：
账号：
消防安装合同
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。
1、工程名称：新邵县局金盾花苑工程;。
2、工程地点：新邵县文化路;。
3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。
1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备;。
2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门)。
3、消火栓系统;。
4、喷淋系统;。
6、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制;。
7、消防电梯系统相关消防控制线路;。
8、防火卷帘门设备及控制线路;。
9、切断非消防电源线路，消防的监控及馈系统;。
综合单价29.8元/m2。，不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中如果出现问题由甲方自行处理，施工中消防工程的深化设计由乙方自行处理不增加任何费用.
以甲方工程进度为准，接到甲方通知后，施工工期为天。如影响甲方移交时间，每延迟一天罚款500元/天。
乙方施工单位及施工人员必须具备施工资质，材料必须符合设计和国家标准。
1、材料进场经验收合格后支付材料进价款的70%。每月25号按照完成的工程进度支付工程款。
2、工程施工完毕经甲方验收合格后支付至工程款的85%：
3、出具消防验收合格证付至工程款的'95%。
乙方必须严格按国家施工规范质量验收规范标准，施工确保工程质量达到合格。
乙方应严格按照文明施工安全规定组织施工，如出现安全问题由乙方全权负责;要做到工完场清，不准打架斗殴，每违一次罚款500元。质保方面：保质期一年，以甲方整体移交日为准，质保金按整个工程价款的5%，保质期满后一个月内付清。质保期内如出现工程质量问题，接到甲方通知后的24小时内必须赶到现场处理问题。如果是甲方问题，乙方须无条件支付其所有费用。因主体原因影响消防验收无需乙方负责。无需出具税票。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日。
消防安装合同
发包人：（全称）。
承包人：（全称）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程一览表。
工程立项批准文号：
资金来源：
2、工程承包范围。
承包范围：
3、合同工期。
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。
4、质量标准。
工程质量标准：
5、合同价款。
金额：
6、组成合同的文件。
6.1组成合同的文件包括：
（1）、本合同协议书。
（2）、中标通知书。
（3）、投标书及其附件。
（4）、本合同专用条款。
（5）、本合同通用条款。
（6）、标准、规范及有关技术文件。
（7）、图纸。
（8）、工程量清单。
（9）、工程报价单及预算书。
6.2双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效。
10.1合同订立时间：年月日。
10.2合同订立地点：
10.3本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）。
地址：地址：
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）。
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）。
电话：电话：
传真：传真：
一、词语定义及合同文件二、《通用条款》。
1、词语定义。
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1．2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1．6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1．7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1．8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1．9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1．10工程：指发包人承包人在协议中约定的承包范围内的工程。
1．11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1．12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1．13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1．14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1．15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1．16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1．17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1．18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1．19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1．20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1．21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1．22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1．23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序。
2．1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书。
（2）中标通知书。
（3）投标书及其附件。
（4）本合同专用条款。
（5）本合同通用条款。
（6）标准、规范及有关技术文件。
（7）图纸。
（8）工程量清单。
（9）工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2．2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、标准及规范。
3．1语言文字。
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释的说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3．2适用法律和法规。
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3．3适用标准、规范。
规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4.图纸。
4．1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4．2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4．3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务。
5.工程师。
5．1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5．2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5．3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5．4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
5．5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5．6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6．工程师的委派和指令。
6．1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。