随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
电业局光伏发电合同篇一
委托单位:
设计单位:
工程地点:
合同编号:
签订日期:
甲方委托书,以及国家和地方有关工程设计管理的法律、法规、规章及规范性文件。
根据国家有关规程规范进行福建海西光伏发电系统项目施工图阶段设计工作,乙方应无条件配合甲方完成方案报建工作;施工图设计应满足初步设计、方案设计批准文件要求,并满足《设计任务书》规定的设计深度要求。
1.乙方于合同正式签订后20天内完成电气主接线图、电气设备布臵图、光伏组件基础图、电缆预埋图、控制设备图等设计工作,并向甲方提供施工图一式捌份和所有图纸doc、dwg、 jpg格式的电子版光盘壹份。
2.乙方于设备供应商提供正式图纸后一个月内完成全部施工图设计工作,并向甲方提供施工图一式捌份和所有图纸doc、dwg、 jpg格式的电子版光盘壹份。
3.根据甲方办理各种报建手续的需要,乙方须在设计正式施工图之前,配合甲方的要求提供报批用图纸,时间上需满足甲方办理手续的进度要求,且该费用已包含在本合同总价中。
1.经双方商定,甲方同意支付乙方本工程设计费万元整。设计费已包含乙方为履行本合同所必需的一切费用、支出和报酬,包括进行设计的支出和报酬,指派工作人员的交通、差旅、食宿费用,以及为本项目提供咨询、配合、协助义务所需的费用等等。
2.经双方商定,甲方同意按以下方式付款:
乙方提供第一批施工图并通过审查后一周内,甲方支付给乙方元整。
全部施工图提供并通过审查后一周内,甲方支付给乙方元整。
余款在工程竣工验收完工后一周内,甲方一次结清合同余款。
在甲方每次付款前,乙方应向甲方提供相应金额的可计入项目开发成本的税务发票,否则甲方有权拒绝支付款项且不需承担逾期付款的违约责任,直至乙方提供前述发票。
3.甲方要求乙方提交成果份数超过本合同规定份数部分,甲方应另行支付工本费。
(一)甲方职责
1.合同签订后三天内,负责向乙方提供设计工作所需的有关资料(含接入系统资料、地形图、房屋建筑结构图及上级有关部门的批准文件等),并配合乙方到现场勘测了解情况。
2.负责如期支付给乙方设计费。
3.甲方拥有乙方提供的所有设计成果、设计资料和文件的知识产权和相关财产权
利。但甲方应维护和尊重乙方的设计成果,在未征求乙方同意的情况下,不得修改设计成果或将设计成果提供给第三方使用。
电业局光伏发电合同篇二
光伏电站项目合作开发协议书 1 甲方:
乙方:新能源投资有限公司
为充分开发利用
一、主要内容
(一)项目投资主体:新能源投资有限公司
(三)项目拟建地点:(适合地面电站建设的场地)。
(四)项目占地:
(五)项目计划总投资:
亿元人民币。
(六)建设工期: 个月。
二、双方责任和义务
(一)甲方责任和义务
1.甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地,并采用征、租结合的方式,配合乙方完善用地手续,确保用地合法,符合国家土地、林业等有关使用政策。
2.甲方成立项目协调小组,负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务,帮助协调解决项目推进和建设中的困难问题,为乙方营造一个良好的投资环境。
3.甲方协调其他土地拥有者,以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供给乙方。甲方负责协助办理项目建设用地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续,甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。
4.甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。
5.甲方协助乙方将该项目列为市招商引资光伏电站项目,享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策。
6.甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路。协助乙方取得项目必须的当地气象、地质、地形图等相关基础材料。
7.甲方承诺协助办理投资项目的前期手续,积极协助乙方进行融资和申报政策补贴。
(二)乙方责任和义务
1.乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金,负责所有与项目有关的工程类工作,包括项目前期工作。
电业局光伏发电合同篇三
甲方:
乙方:
经甲、乙双方认真协商和考核,以平等互利为原则,以共同开发 太阳能热水器市场为目的,在《^v^合同法》及其它相关法律、法规指导下,甲、乙双方签定此经销合同,以方便双方共同遵守,确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下:
经乙方申请,甲乙考核后,甲方授权乙方在 (省、自治区) (市、地区)独家代理经销 牌太阳能热水器,甲方不能在此区域内设立其它经销处,乙方应积极完成区域内市场开发,品牌宣传工作,完成销售及售后服务工作,乙方不得做有损甲方利益的事情。
根据当地太阳能市场销售实际情况,甲、乙双方协商确定,乙方在一年内完成销售 台( 孔)的任务。如果有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的50%,甲方有权提前终止合同,不承担违约责任,否则甲方无权单方面中止合同。
1、合同签订7天内乙方不提货,甲方可以单方终止合同,不承担违约责任。
2、乙方第一次提供不能少于 台,每次发货应款到账后发货。
3、在运输途中如有损坏的情况,乙方应积极与当地货运部协商解决,如解决不了,可通知甲方,由甲、乙双方共同与货运部协商解决。
1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文件。
2、甲方承诺产品质量保修五年,在保修期内,出现质量问题甲方免费负责调换或修理,如果因为乙方行为造成产品不能正常销售或使用,甲方收取适当成本费用,负责调换或维修。
3、甲方根据真空管卡,补偿出现问题的真空管。
4、需要维修或调换产品和部件时,乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方,甲方验收核实后,提供调换或修理。
甲方按全国统一供货价向乙方供货,具体产品价格及相关问题参考《太阳能统一供货价格表》执行。
乙方有权享受甲方的相关政策支持,具体细节参考《太阳能销售政策执行》。
1年(自 年 月 日至 年 月 日止)合同期满后,乙方享有优先续约权。
任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失,合同仲裁地为甲方所在地。
甲方(公章):__________ ________年____月____日
乙方(公章):__________ ________年____月____日
电业局光伏发电合同篇四
发包方(甲方):
承包方(乙方)
按照《_合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。
承包方式:
包工不包料(含装卸费)
工期:
开工日期: 年 月 日
实际施工天数:天
工程质量:合格
合同价款(人民币大写):
安装费按太阳能光伏发电板 元/w 计算,材料装卸费按 元计算。
2、双方工作
甲方工作
甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
指派 为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
乙方工作
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
指派 为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,
解决由乙方负责的各项事宜。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算
根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦,安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。
安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
本工程无保修金,不含税。
4、违约责任
甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。
乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。
5、附则
本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
发 包人:承 包人:
发包人代 表:承包人代 表:
地 址:地 址:
电 话:电 话:
传 真:传 真:
邮 编:邮 编:
开 户 银 行:开 户 银 行:
帐 号:帐 号:
年 月 日 年 月 日
电业局光伏发电合同篇五
1、甲方承诺做好分布式光伏发电项目的设计、运输、安装、调试、培训、维护等服务,并按照规定为乙方提供免费上门维护服务,以及保证设备的正常运行。(安装合同条款另行约定)。
2、甲方承诺提供的电池组件、支架、逆变器、配电箱和电缆等设备质量标准符合《山东省农村商业银行分布式光伏发电贷款管理办法》中要求的10年工艺质保、25年功率有限质保、不锈钢材质,及25年抗紫外线老化质保等标准。
6、乙方在产品使用过程中严格按照用户手册进行使用,非专业人员不得擅自操作设备。乙方负责整套光伏发电系统设备的完整性和安全性,如人为因素损坏、破损、丢失不在保修范围之内,由乙方自行承担经济损失,不可抗力(如台风、地震、洪水、冰雹)除外。如光伏发电系统出现故障,乙方要及时通知甲方,维修响应时间为48小时。
7、乙方同意在贷款银行开立结算账户,用于售电收入和财政补贴收入结算、发放贷款和扣收贷款本息,并保证该账户为唯一的售电收入和财政补贴收入回款账户,账号为 。并同意该账户由甲方全权保管8年,以账号内收到的售电收入和财政补贴收入偿还贷款,在贷款本息未结清之前乙方不得擅自通过任何手段变更售电收入和财政补贴收入账户,如擅自变更转取结算账户,甲方可以诈骗为由,向公安机关报案,如有违约追究相应法律责任,且在贷款本息未结清之前乙方因诉讼纠纷等原因造成该账户被冻结,需由乙方个人偿还贷款;八年贷款结清后系统产权及收益归个人所有。
8、贷款存续期间,由于乙方初期未回款或售电收入和补贴滞后等原因无法足额偿还贷款本息时,由甲方支付。
9、乙方在贷款期间,如遇到房屋整修,需拆除光伏发电设备的,甲方负责拆除并在整修结束后重新安装,乙方需承担拆除、安装费用及在此期间的银行还款费用。如遇到迁村并点等问题导致光伏设备无法重新安装使用的,乙方光伏发电收入用补贴无法偿还银行贷款情况下,乙方需及时把银行贷款差额部分全部结清。
10、贷款存续期间乙方同意该光伏发电设备反担保于甲方,乙方按约偿还贷款后,该光伏发电设备解除反担保。甲方承诺光伏设备运行质保期 年,质保期内,如发生质量问题,不能正常发电两个月以上且无法解决的,乙方提出退回的,甲方应回购整个电站及收益权,乙方应将所得款项全部归还贷款,不足部分由甲方履行代偿义务;如遇到乙方没有正常还款两次以上的,甲方应回购设备,乙方将所得款项全部归还贷款,不足部分由甲方履行代偿义务,代偿后甲方有权向乙方追偿。
电业局光伏发电合同篇六
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的`资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元,大写:_______万元)。
2、居间报酬结算方式:_________________
居间报酬总金额为人民币万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的__________%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至_______年________月______日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。
合同签订地:_________________
乙方指定账户户名:_________________
乙方指定账户账号及开户行:_________________
电业局光伏发电合同篇七
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《_合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)
2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期:
竣工日期:
四、合同价格和付款方式
1、合同价格
本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为 年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查
1、工程质量
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查:
六、解决争议的办法
1 起诉讼。
(1调解要求停止施工,且为双方接受。
(2法院要求停止施工。