一份合同协议的有效性在很大程度上取决于合同的条款和双方的共识。如何撰写一份规范、明确的合同是每个签约方都应该重视的问题。
电梯安装合同
甲 方:
乙 方:
项目1
项目2
经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:项目1总工期为10天; 项目2总工期为20天。
1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。
2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%,电梯快车调试后再支付10%
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的40%。
1、乙方责任:
(1)负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作;
(2)提供电焊氧割设备;
(3)参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所进行的安
装工程验收工作;
(4)负责所需的施工工具;
(5)遵守施工现场的有关制度;
(6)配合甲方整理电梯验收相关资料;
(7)严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险 ,所有人员必须持证上岗;
(8)服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程
量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通;
(9)工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。
(10)在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。
2、甲方责任:
(1)协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房;
(2)协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费;
(3)负责电梯相关土建需整改项目;
(4)负责电梯验收相关资料及费用;
(5)负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。
按《经济合同法》的有关规定执行,电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。
乙方人员如发生安全责任事故,由乙方自行承担,如甲方因此受到损失的,按实际发生额由乙方赔偿。
甲 方:
经办人:
日 期:
乙 方:经办人:日 期:
安装小区电梯合同
甲方:
乙方:
甲方有施工安拆设备委托乙方进行施工升降机拆除,双方本着自愿、公正、公平的原则特签订合同,以便共同遵守,合同如下:
1、90州鼓楼广场8号楼,工程地点位于沧州市新华东路21号(荷花池对面)。甲方自行把脚手架进料平台拆除,乙方拆除并保证机械设备齐全完好,现场分类堆放好。
2、乙方提供拆除方案和各种资质、操作人员上岗证等全部资料。
3、拆除时间根据要求开始拆除3天内拆完。甲乙双方均需要提前做好准备工作。
4、甲方提供乙方施工区域,拆除时甲方派人管理、制止无关人员进入施工场地,避免发生安全事故,甲方提供乙方一名机务人员协助拆除,施工前设备拆除位置接通电源。
5、拆除费用为:费等所有费用),设备全部拆除完毕,手续办理齐全后7天内付拆除费用。
6、乙方拆除人员必须证件齐全,精通安、拆的所有技术操作规程,佩戴好个人防护用品,严禁违章、酒后作业。
7、因乙方原因发生的任何安全事故均由乙方自行负责,与甲方无关,乙方必须采取有效措施,杜绝安全事故发生。
8、乙方及时为甲方拆除机械设备,不得耽误甲方施工,如果因为乙方原因影响甲方施工的,乙方负全责,赔偿因此而导致甲方的损失。
9、乙方拆除下来的设备配件分类存放整齐,按甲方指意地点堆放好。确保文明施工。
10、乙方必须按照甲方要求拆除设备,不得影响甲方施工进度,否则甲方有权解除施工合同,另找满足要求的施工队伍,剩余款项全部作为甲方的损失扣除。
11、乙方必须听从甲方的统一指挥。
12、乙方人员不得在施工现场发生偷盗、打架斗殴事件,否则按照项目部相关制度处罚,严重者送交公安机关处理。
13、本协议一式两份,甲乙双方各一份。
甲方盖章:
乙方盖章:
负责人签字:
负责人签字:
____年____月____日。
安装小区电梯合同
委托方:__________________(以下简称甲方)。
受托方:__________________(以下简称乙方)。
经双方商定,乙方受托为甲方提供38台上海三菱电梯和1台食梯的技术服务及运输、保险等安装辅助工程,根据《_合同法》及有关法律法规,本着公*自愿的原则,甲乙双方达成如下条款,以资共同遵守:
一、电梯技术服务工程事项。
1、才作为正式技术文件。乙方必须仔细阅读甲方给予的建筑和结构图纸,如有尺寸上和电梯有冲突的地方,及早沟通,如没和甲方沟通,视作认可我司提供的图纸。
2、提供售前、售中、售后期间(电梯井道勘查、现场技术指导)的技术咨询及服务。
3、在甲方进行电梯井道施工预埋、预留与电梯安装有关的埋件和孔洞时,乙方必须现场提供技术支持和现场检查,并参与从电梯设计开始到安装维护保养结束的全过程管理,且作为与甲方行使电梯一切事务的责任方。
4、乙方负责将电梯主机吊入机房。
5、乙方负责电梯部件在安装现场的起重、分层、搬运、就位等。
二、电梯运输、保险及辅助事项。
1、甲方出具提货委托函给乙方,乙方派员负责将电梯从上海三菱电梯有限公司的发货点运送至马鞍山东湖瑞景工地现场,在运输过程中,如发生货物破损或缺件,由乙方负责;货到后甲乙双方共同验收包装箱数(根据发货单清点),甲方负责到货后安装前的保管工作。
2、在上海三菱电梯货到现场时,由乙方负责起吊卸货,并承担卸货费用。
3、乙方必须在电梯交付使用前做好成品保护工作。
三、乙方负责技术监督部门的验收并承担验收费用。
四、甲方委派顾文广负责与乙方就电梯进场、安装等事务的对接,电话__________________,乙方项目负责人为__________________,电话__________________。
五、经甲乙双方共同商定以上全部费用为人民币__________________元整(rmb:__________________万元)。
六、付款方式。
甲乙双方合同签订后,甲方于_________年_________月_________日前支付乙方合同总价40%,计人民币__________________元整(rmb:__________________万元)。提货前一周内付至90%,计人民币__________________元整(rmb:__________________万元),余款10%验收合格后一周内一次性付清,计人民币__________________元整(rmb:__________________万元)。
五、其它。
任何一方违反本合同条款,按国家合同法规定办理。
本合同未尽事项,经双方协商可另立补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
安装电梯合同
发包方:绵阳西城建工集团(简称甲方)承包方:四川绵阳能全建筑设备租赁有限公司(简称乙方)
经甲、乙双方共同自愿协商一致,甲方将相国生活馆工地型号为sc200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下:
1.该施工电梯安拆费总承包价为元整)。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费,基础预埋件埋设,电梯安装调试,标准节安装及连墙附着安装。
2.付款方式:乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用5000元(大写:伍仟元整)余下部分在施工电梯出场时一次性付清。
3.安装及拆除时间:根据甲方施工需要。
4.乙方在安装拆卸该施工电梯时,甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平,在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄,无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成,经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责,其安全责任也由甲方承担,如因安装不到位而发生事故,其责任由乙方承担。
5.该施工电梯在整个使用期间每月进行检查,并将检查结果报给甲方,对不合格项提出整改建议,如未按要求进行检查,其责任由乙方承担。
6.该施工电梯在该工地使用期间,驾驶员由甲方自派,驾驶员需每日填制交接班记录,运转记录,甲方自做好施工电梯维修记录,乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料(如签字、盖章、提供专用相关表册)
7.该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责,大型专业维修、保养、人工由乙方负责,材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的责任由乙方负责,如操作使用不当造成的责任由甲方负责。
8.甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因,导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。
9.施工电梯安装、拆卸过程安全由乙方负责。乙方安装人员必须佩戴好安全帽、安全带。
10.甲方根据现场施工需要提前一天通知乙方进行施工电梯升节,乙方必须按甲方要求时间进行升节安装。如未按照甲方要求及时升节,将按照每拖延一天500元处罚。
11.合同有效期:乙方安拆完毕,甲方付清安拆费用时终止。
12.合同自双方签字之日起生效。该合同一式两份,甲乙双方各执一份。
13.本合同乙方同意应收所有款项直接向甲方签字人秦伟个人收取
14.其它未尽事宜双方协商解决。
甲方:乙方:
签字签字:
电梯安装合同
施工电梯安装合同
万科电梯安装合同
电梯设备安装合同范本
电梯安装工程合同范本
电梯租赁合同
关于电梯安装经典协议书优选
电梯安装成本控制分析学术论文
电梯买卖合同
水电安装合同
安装电梯合同
__________公司与____公司双方经友好协商达成以下协议:
现决定由____公司班组执行安装:合同号_____的______工地电梯安装工程,安装项目包括至交接甲方。层站台,层站台,工程安装期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,工程安装费共计_________元,(电梯开工后付总款的30%,三方验收合格后付40%,甲方交接后付30%)。
公司任命为该项目项目经理,负责该工程的管理工作。
施工班组根据公司有关规定保证做到:
1、班组长在接受任务时,应组员交代工程内容,性质,技术要求及工期,在每项施工之前,应组织组员了解并熟悉施工方案。
2、在施工期间,班组长应随时检查施工质量,施工安全,如有违反操作规程施工方案等问题,应及时纠正,确保工程质量和工程进度,在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录,对出现的问题及时向公司汇报。
3、施工班组在施工过程中应做到文明安全生产,按有关规定穿戴整齐,工前不能喝酒,不得打闹嘻笑,保证文件生产,施工组员应听从班组长调配指挥,不得自行其事,自作主张。
4、施工班组要发扬团结,发展互助精神,做到互相帮助,互相检查,努力学习电梯业务知识,提高组员的技术水平,在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系,维护公司的信誉及形象。
5、施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。
6、中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。
7、此文件一式二份,双方公司各执一份。
甲方:_________。
乙方:_________。
2.1载重量:__________kg。
2.2额定速度:_________m/s。
2.3停层站数:3层3站3门,3层4站4门各1台;
2.4提升高度:以现在实有尺寸为准;
2.5井道尺寸:以现在实有尺寸为准;
2.6底坑深度:以现在实有尺寸为准;
2.7顶层尺寸:以现在实有尺寸为准;
2.9开门尺寸:1600mm__________2100mm;
2.10门开方式:旁开。
3、电梯主要部件配置。
3.1电梯主要部件配置及型号规格按双方确认的乙方的《报价书》所列的为准;
3.2曳引机:
3.3驱动方式:交流变频变压调速、闭环矢量控制。
3.4控制系统:模块化全电脑控制系统,变频系统为32位高性能微机变频系统;控制方式为全集选;信号系统为串行通讯;平层方式为光电传感自动平层。
3.5门机采用无连杆设计,永磁同步无齿轮电机直接驱动门机。
3.6变频器:针对电梯控制专用变频模块设计。
4、装饰要求。
4.1厅门装饰:钢板喷塑,线绿色。
4.2门套装饰:钢板喷塑,线绿色,小门套(宽度60mm)。
4.3桥厢装饰:
4.3.1轿壁:钢板喷塑,线绿色。
4.3.2轿门:钢板喷塑,线绿色。
4.3.3轿门安全系统:安全触板保护。
4.3.4天花板:豪华型不锈钢。
4.3.5地板:花纹钢板。
4.3.6地坎:硬质铝合金型材。
4.3.7通风:轴流静音风机。
4.3.8轿厢照明:手动/自动开关节能型照明。
4.4信号操作装置:
4.4.1轿厢信号装置:不锈钢面板,数码楼层指示,带方向灯。
4.4.2操作盘按钮:微触金属按钮带光亮显示。
4.4.3门厅楼操作装置:数码楼层指示,方向灯。
4.5.1的铁板厚度为5mm,阴面与电梯门套边沿连接,阳面的宽度为400mm。
4.5.2表面油漆颜色与电梯颜色一致。
以国家标准gb7588—__________所列的标准功能配置和按双方确认的乙方的《报价书》所列的为准。
6、品牌_________要求。
6.1控制柜、门机与电梯整机要求选用乙方自有品牌。
6.2主要部件要求选用知名品牌。
6.3电梯的主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。
7.1选用的设备必须保证质量可靠、进货渠道正常,配置合理,满足国家和本地政府部门的要求及本协议书的要求。
7.2整个工程符合国家有关规范,达到最佳运行状态。质保期为验收合格后1年,质保期内出现质量问题必须免费包修、包换、包保养。质保期满后为电梯的维修保养提供技术支持与指导。
7.3服务承诺:电梯维护24小时服务。
8.1技术资料:除相关政府主管部门所需的资料以外,至少给甲方存档备案要2套,资料内容至少但不限于:
8.1.1产品合格证。
8.1.2设备配置清单。
8.1.3电梯安装、操作及维护说明书。
8.1.4电梯测试记录报告。
8.1.5电梯质检部门检测报告。
8.1.6设备基础图、系统图、电器连接图、控制原理图。
8.1.7其它资料。
8.2安装调试:
8.2.1合同签定乙方收到定金后20日内进场安装施工,30天内安装峻工并调试完毕。未按时完成按合同的标准赔偿甲方损失。
8.2.2安装前需要对旧电梯进行拆除,并按新电梯的安装要求,对井道及各层门口等现场的土建工程进行适当的处理,该前置工程的具体时间由乙方具体掌握,并在实施拆除旧电梯前3天通知甲方做好相关的准备。
8.2.3安装、调试完成后,乙方应细心地给操作人员讲解操作规程及方法,并进行详细的操作培训直至熟练。
1.甲方责任:
1.1负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。
1.2工程所需的水、电供应由甲方负责安装。
2.乙方责任:
2.2乙方在签协议之前,必须提供有效的企业《营业执照》、《组织机构代码证》、及与电梯生产、安装相关的《特种设备制造许可证》、《特种设备制造许可明细表》和其他有效证明文件。
2.3乙方其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及安全生产要求,如有违反且情节严重、严重影响甲方声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其它施工队伍组织工程,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
2.4施工作业过程中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自行承担。
2.5乙方施工过程中应按甲方要求做好现场的5s工作,工程完成后,清理所有施工现场的垃圾及施工材料。
2.6乙方负责设备运输,确保设备安全、完好到达并负责装卸,此费用包含在总价内。
2.8乙方全面负责协调地方相关部门的关系,办理相关手续,自行承担相关费用。
2.安装的电梯具备本地技术监督部门的注册和首次检验,取得电梯使用证,并符合本技术协议中的条款及国家标准,方可交付使用。
3.验收依据:
4.1合同文本和本技术协议书;
4.2国家和本地政府的相应的标准、规范;
4.以上工作完成后经双方同意验收、签订、盖章后方成生效。
本协议书是原合同的附件,一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。协议书自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_________。
代表:_________。
签约日期:_________
乙方:_________。
代表:_________。
经办人:_________。
施工责任人:___________________________。
签约日期:_________
关于电梯安装经典协议书优选。
电梯安装成本控制分析学术论文。
安装小区电梯合同
根据《_广告法》,《_民法典》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚实信用的基础上,经友好协商,就乙方在甲方______楼宇的电梯厢内安装装饰镜框,用于环境装饰及刊登商业广告等事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
一、使用范围及安装数量。
1、乙方可以安装装饰镜框用于环境装饰及刊登商业广告的范围为:位于______市______小区______楼宇内的共______部电梯的电梯厢。
2、安装数量:每部电梯厢内安装______块,共计______块。
二、镜框规格及材质要求。
2、镜框材质要求:____________。
三、使用费用及支付方式。
甲、乙双方确定使用费用为:每部电梯厢______元月,共______部电梯,全部电梯厢每月乙方须向甲方支付使用费人民币共计______元。该使用费用乙方应在每月______号前以现金形式支付。
四、合作期限。
1、甲、乙双方合作期限自________年____月____日至________年____月____日。
2、本合同期满后,甲、乙双方如需继续合作,则应另行签订协议。
3、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期,本合同到期后,甲、乙双方的合作终止,乙方不得继续使用电梯厢,并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。
五、履约保证金。
乙方应在本合同正式签订之日,向甲方支付保证金______元,用于保证乙方按本合同约定履行义务。本合同期限期满时,乙方如无违反本合同之行为,则该保证金予以返还,但不计利息。
六、甲方的权利和义务。
(一)甲方权利。
1、乙方安装装饰镜框时,甲方有权要求乙方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。
2、在乙方安装过程中,甲方有权对乙方安装进行监督,如发现乙方安装方式违反本合同的,甲方有权责成乙方修改安装方案。
3、乙方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养,违反本合同规定的,不符合人体健康要求的,甲方有权责成乙方限期改正。
4、为更好地美化电梯厢内环境,甲方有权为乙方提供合理化建议,经甲、乙双方协商后由乙方实施改进方案。
(二)甲方义务。
1、在本合同有效期内,甲方承诺不与任何与乙方有竞争性的第三方在小区内进行相同或类似的合作,甲方授权乙方享有电梯厢镜框广告发布权。
2、甲方在与乙方合作期间,如遇电梯厢改建、翻建不能正常使用时,应提前通知乙方,由双方共同协商解决方案。
七、乙方的权利和义务。
(一)乙方权利。
1、乙方负责装饰镜框的制作,并按双方认定的安装方式及位置进行安装,装饰镜框的产权归乙方所有。
2、本合同有效期内,乙方对电梯厢有独家装饰镜框广告发布权,对装饰镜框内发布信息的客户数量、画面布置形式、内容享有决定权。
3、为保证装饰镜框装饰效果,乙方将定期派员工进入电梯厢更换画面,以及对装饰镜框进行维护与保养,甲方应对乙方人员出入小区提供便利。
4、本合同期满后,甲方如想继续和他方开展此项合作,在同等条件下,乙方有优先权。
(二)乙方义务。
1、乙方保证装饰镜框安装方式具备安全性,不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏,否则,一切损失由乙方承担。
2、乙方保证装饰材料符合人体健康要求,不对电梯用户构成不良影响。
3、乙方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规。乙方在装饰镜框内刊登的广告如有任何侵犯他人知识产权或其它合法权益的行为,由乙方承担全部经济、法律责任,造成甲方损失的,乙方应予以赔偿。
4、乙方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。
5、装饰镜框内没有刊登商业广告时,乙方应在装饰镜框内做公益宣传,以美化环境。
6、乙方应按时支付本合同第三条、第五条规定之款项。
7、乙方应定期对装饰镜框进行检查,如发现遗失、掉落、毁损等,应及时负责维修或重新安装,因此而给甲方或第三方造成损失的,乙方应予以赔偿。
八、违约责任。
1、乙方如不能按时向甲方交纳本合同约定之款项,每延迟一天按拖欠总金额的1每天向甲方缴纳滞纳金。拖欠超过15天,即视为乙方严重违约,甲方有权单方解除合同。
除本合同约定的条款外,任何一方提出解除本合同,应提前一个月书面通知对方,并向对方支付违约金人民币______元。
3、因提前解除合同或合同期满双方未续签合同的,乙方须在合同解除或期满后____日内,完成装饰镜框及镜框中内容的清除等工作,若逾期未清除的则须补交占用期间的费用,占用期间每日费用按本合同第三条规定月需缴纳总使用费用的百分之十计收,若超过____日乙方仍未清除完毕,甲方有权清除而不作任何赔偿,并没收合同保证金,造成甲方其他损失的,仍可向乙方追索经济损失赔偿责任。
4、除本合同另有约定外,由于一方违反本合同的约定或违反国家有关法规及相关规定,即为违约。违约方须向对方支付本合同第三条规定月需缴纳总费用的二倍的违约金。该违约金不足以赔偿守约方的损失时,应按其实际损失额予以赔偿。
九、争议解决。
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均有权向市有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、甲乙双方于本合同中所留地址及电话为联系(送达)地址及电话,如有变更应书面通知对方,否则一方向上述地址之文件送达视为已送达到及或通知到对方。
一、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
附:甲方、乙方营业执照。
以下无正文。
安装小区电梯合同
甲方:。
地址:。
乙方:。
地址:。
甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。
一、项目概况。
1、工程项目名称:。
2、安装地点:。
3、设备名称:施工升降机。
4、设备型号、规格:。
5、设备制造单位:。
6、安装总高度:米。
二、承包方式;。
由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费用。
1、安装的费用为每台整)安装到米(含人工费及检测费等费用)。
2、附着费用为每道/元整。
四、付款方式。
第一次安装完毕现场验收后预付元整,全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为元整。
五、甲方责任。
1、负责施工现场的“二通一*”(通路,通电,场地*整)。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备,甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责,不属于乙方的员工编制。
六、乙方义务。
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案,方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括:
(1)工程概况。
(2)作业前准备。
(3)安装施工方法和步骤。
(4)安全技术措施。
(5)其他有关内容。
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前,乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求,提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。
6、设备安装完毕后,在自检合格的基础上,由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验,甲方应配合乙方,按要求提供自己需要提供的资料,设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目,乙方负责进行整改,如由于甲方原因引起的不合格项目,应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前,必须进行安全技术交底,全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
七、其他。
1、本合同自双方签字盖章,收到使用单位安装费用之日起生效。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
新建小区电梯安装合同
乙方:
根据“_合同法”及其相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方温室施工项目协商一致,订立本安装合同。
1、甲方将盘省生态餐厅(电动齿轮齿条传动开窗),承包给独立的袁家平温室工程安装队(简称乙方)安装,安装内容:传动开窗四组,每组72平米。
2、安装工时费:四组包干价28000元。(贰万捌仟元整)。
3、安装时间:20__年9月2日进场;(为配合甲方,工期的特殊要求)20__年9月15日完工。
4、付款方式:开工时付15%,以按施工进度分期付款(确保职工生活费),竣工后,通过自检自验可以付至承包额的80%,拿到验收单后付至95%,余下的5%待质保期完后付清。
5、双方责任。
甲方责任:
(2)提供安装所需的大件工具、器材、用电、用水等物质;安装常用工具由乙方自行购买。
使用、保管。详见良茂材料分类细化表。
(3)及时给安装人员基本生活费和必要的开支,按照工程进度付款。
(4)配合建设方、随时检查安装工作,发现问题及时指出、改进。
乙方责任:
(1)乙方负责看好运到工地的材料和安装工具,如有丢失须赔偿。
(2)安装每个零部件都要认真负责,不得偷工减料,保证安装质量;每个子项目结束,按。
照良茂的的工程自检自验单,对相关工程细节做检查和验收。竣工后如建设方发现安装有问题,安装人员要免费(工时费)修理,因乙方安装有问题导致的甲方合同约定的工期延误、原材料破损、设计结构变型、建设方延迟付款等损失,乙方承担相应违约责任。
(3)按时完成安装任务,如果不能按时完工,则每超过一天扣承包额的1%,最多扣到5%。拿到建设方签字的验收单,安装人员才能全部撤离工地。
(4)要处理好建设方和当地群众的关系;协助甲方(良茂公司)办理项目变更及因各类签证单,将原件交回甲方(良茂公司)项目经理。
(5)尊重建设方领导和分管领导的意见,在不增加我方成本、不影响施工人员安全及不大幅修改甲方设计的前提下,可按建设方的意见施工建设。放线、定标高(柱高)时,必须有建设方的管理人员在场,并征得其同意,方可进行下步程序的施工。
(6)工地上的施工垃圾要随时清理,验收前所有垃圾全部清理干净。
(7)立柱基础浇灌完后请甲方验收,验收合格后将土方回填。
(8)甲方将所有材料清单列出(根据工程细料单),乙方核对并认可,材料发到工地分类堆放,施工过程中随时清理废料、余料,并归类整齐堆放在相对固定的位置,以确保施工现场始终保持清洁整齐。
(9)甲方将温室建设材料发到工地后,乙方须清点材料后在甲方提供的材料装车清单上签字确认数量和名称型号;若出现材料丢失和毁坏,乙方须承担相应责任。
(10)项目完工后,乙方应向建设方提交验收申请,负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。
6、停工原因签证单:字确认数量和名称型号;若出现材料丢失和毁坏,乙方须承担相应责任。
(10)项目完工后,乙方应向建设方提交验收申请,负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。
6、停工原因签证单:(10)项目完工后,乙方应向建设方提交验收申请,负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。
6、停工原因签证单:(10)项目完工后,乙方应向建设方提交验收申请,负责整个建设项目的验收。甲方负责如果是建设方原因造成停工,乙方必须请建设方签证;如果是甲方原因造成停工,则由甲方签证。如果是建设方原因造成停工,如果是建设方原因造成停工,乙方必须请建设方签证;如果是甲方原因造成停工,则由甲方签证。
7、质保期内责任:乙方在接到甲方维修通知后,要求在48小时内做出有效答复,甲方将给乙方3次(含3次)维修机会,做维修补救,超过3次维修,仍然没有修复的,甲方将有权将乙方质保金划拨到甲方维修部进行善后处理。乙方在接到甲方维修通知后48小时内没有做出答复的,甲方将视为主动放弃一次维修机会。
8、违约责任。
(1)甲方无故不能及时供给零部件,造成乙方长时间(一周以上)停工待料的,要给予现。
场施工人员生活补贴,第8天开始计算,每天补助100元。
(2)由于乙方原因造成甲方不能正常验收,给甲方带来后续直接经济损失的,乙方要承担。
一半责任;因安装质量问题不能验收,乙方承担全部责任。
(3)因其他违约给对方造成损失的,违约方要酌情赔偿损失。
9、生产安全。
施工过程中发生的一切安全责任事故均由乙方自行承担全部责任。
10、其他条款。
工程完工自检自验后,一周(七天)内甲方组织验收,超过一周(七天),甲方付给乙方。
两个人的守棚工资,工资额按每人30元一天计算。
乘安装单价结算。
12、甲方可根据实际工程状况,给予乙方合理派驻进场施工人员核准报销车费。
13、双方签字。
甲方负责人:乙方负责人:
年月日年月日。
附设计施工图、零部件清单各一份。
电梯安装合同
发包方:(甲方)广汉市德诚房地产开发有限公司梓潼分公司 承包方:(乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,达成如协议:
1、工程名称:德诚·时代广场
2、工程地点:梓潼县崇文街
(一) 承包范围:
1、2#、3#楼的所有电梯门套安装。
1、电梯门套按实际个数结算。
从20xx年11月 日开工,20xx年 月 日前竣工。
1、承包单价:固定单价,电梯门套按每个门套150元计算。
2、工程款的支付:花岗石到处付材料款和加工费,工程完工后按实际收方结算,结算完成后15天内凭发票支付工程款,开具发票的税款由甲方支付。
(一)、甲方
1、甲方负责对材料颜色、花纹的确定。
2、甲方对工程质量、进度进行监督检查。
(二)、乙方
1、乙方应按甲方的施工方案施工。
2、乙方应严格执行施工规范、安全操作、防火安全规定。
3、在施工过程中未经甲方同意乙方不能改变所用材料的质量、颜色以及工序等。
4、乙方负责验收、存档的图纸及相关资料。
1、本工程已施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-910)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-880)的国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。原材料进场时,必须抽检送样,经检验合格后方可进行施工。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收,若验收不合格,返工费用有乙方承担,工期不顺延。
4、工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方接到验收通知后3日内组织验收,并办理验收移交手续。
1、甲方提供的施工图或做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它的相关法规及规范。
3、在施工过程中的一切安全事故由乙方负责,甲方不负任何责任。
甲、乙双方任何一方违约,违约方应按合同金额的千分之五向守约方支付违约金,乙方若不能按时交工则每天向甲方赔偿损失费人民币20xx元。
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响过程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决的,本合同在执行中双方同意由仲裁委员会仲裁。(可向当地人民法院起诉)
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方签字: 乙方签字:
20xx年月日20xx年月日
电梯安装合同
甲 方:
乙 方:
xxx
经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:项目1总工期为10天; 项目2总工期为20天。
1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。
2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%,电梯快车调试后再支付10%
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的40%。
1、乙方责任:
(1)负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作;
(2)提供电焊氧割设备;
(4)负责所需的施工工具;
(5)遵守施工现场的有关制度;
(6)配合甲方整理电梯验收相关资料;
(7)严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险 ,所有人员必须持证上岗;
(9)工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。
(10)在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。
2、甲方责任:
(1)协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房;
(2)协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费;
(3)负责电梯相关土建需整改项目;
(4)负责电梯验收相关资料及费用;
(5)负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。
按《经济合同法》的有关规定执行,电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。
乙方人员如发生安全责任事故,由乙方自行承担,如甲方因此受到损失的,按实际发生额由乙方赔偿。
甲 方:
乙 方:
20xx年xx月xx日
电梯安装合同
甲方(委托方):代表人:
乙方(被委托方):代理人:
根据《民法典》、《____省住宅装饰装修管理暂行办法》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
1、装饰施工地点:
2、装饰施工内容及要求:(详见施工图纸及报价单,并以报价单为准,见附表一)。
1、工期:天(日历)自________年____月____日起至________年____月____日止。
工程总造价:(大写)小写(元)合同生效时,甲方支付预付款计总价的%,第二次付款(材料到现场再付总价的%),,其余价款施工验收结束后支付。双方款项往来,不出具发票,支付尾款统一开票。
乙方提供材料设备
1、甲方
(1)向乙方提供施工需用的.水、电必备
(2)设施
(3)并说明使用注意事项
(4)甲方代表对工程质量、进度进行监督检查
(5)办理验收、变更、登记手续。
2、乙方
(6)工程竣工未移交甲方之前
(7)负责对现场的一切
(8)设施和工程成品进行保护。
(9)乙方委派:为驻工地代表
(10)负责合同
(11)履行
(12)按要求组织施工
(13)协调由乙方负责的各项事宜。
工程竣工验收,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知____日内组织验收,验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
1、甲方责任:
(1)工程未经验收提前使用发现质量总是自己承担责任。
2、乙方责任:
(1)工程质量不符合合同规定,甲方有权要求限期无偿修理或返工
(2)造成损失由乙方负责。
(3)乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品,如有损失应视情况予以赔偿。
(4)本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总价的10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。
本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决。双方协商或调解不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在合同中约定仲裁机构)事后又未达成书面仲裁协议的可以向人民法院起诉。
1、本合同正本一式二份,双方各执一份,副本二份,有同等法律效力。
2、本合同甲乙双方签字,须经工商行政管理机关鉴证。
甲方:
乙方:
电梯安装合同
地址:____________。
乙方:____________。
地址:____________。
甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。
1、工程项目名称:________。
2、安装地点:________。
3、设备名称:施工升降机。
4、设备型号、规格:________。
5、设备制造单位:________。
6、安装总高度:________米。
由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
1、安装的费用为每台整)安装到________米(含人工费及检测费等费用)。
2、附着费用为每________道/元整。
第一次安装完毕现场验收后预付________元整,全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为________元整。
1、负责施工现场的“二通一平”(通路,通电,场地平整)。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备,甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责,不属于乙方的员工编制。
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案,方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括:
(1)工程概况。
(2)作业前准备。
(3)安装施工方法和步骤。
(4)安全技术措施。
(5)其他有关内容。
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前,乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的'要求,提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。
6、设备安装完毕后,在自检合格的基础上,由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验,甲方应配合乙方,按要求提供自己需要提供的资料,设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目,乙方负责进行整改,如由于甲方原因引起的不合格项目,应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前,必须进行安全技术交底,全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
1、本合同自双方签字盖章,收到使用单位安装费用之日起生效。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
电梯安装合同
甲方:
乙方:
为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持安全生产文明施工,提高全员生产安全意思,创造安全的施工作业环境,杜绝安全事故的发生,本着互惠互利的'原则,经双方商议,就施工升降机安装事宜,达成如下协议:
一、内容:甲方委托乙方将塔式起重机安装到。
工地,全面负责机械设备的安装、顶升、拆卸,负责设备的安装高度米。
三、费用计取及付款办法:安装费用共计人民币____元,协议签订后甲方先付安装费用的____%即____元,安装完毕后再付剩余的安装费,拆卸费用另算。
四、双方责任:
(一)甲方责任。
1、认真执行国家有关安全生产法规和企业安全生产规章制度,给乙方提供必要的安全和生产条件。
2、负责对乙方进行入场教育,认真做好对乙方的安全生产监督管理工作,并对乙方违章作业有权制止。
3、在工程施工中,负责对乙方在施工升降机安装时进行安全技术交底,并履行签字手续。
4、甲方派一名安全员常驻项目负责日常的安全技术指导及安全检查、监督工作。
5、机房违约自行安装或请他人安装,发生一切安全事故均与乙方无关。
(二)乙方责任。
1、严格遵守国家有关安全生产法规和甲方的安全生产规章制度,严格按照操作规程施工,杜绝违章操作和冒险作业。
2、乙方在安装施工现场10米范围内除乙方施工人员外,其他人员一律不准进入施工现场,如一次造成的一切安全事故,乙方不负任何责任。
3、乙方人员在运输、安装、过程中,要周密安排工作程序,明确职责,如发生一切设备损坏、安全事故由乙方全面负责。
4、乙方入场前,办好相关手续,并保持人员的相对稳定,如有关人员变动须事先向甲方申报。
5、乙方入场前必须接受甲方对现场人员的教育工作,在作业中必须严格安全操作规程和现场的实际情况,向本班人员做好安全技术交底工作,切实做好前班后安全自查工作,发现安全隐患,在无能力自行排除的情况下,须立即报甲方有关负责人,严禁盲目蛮干。
6、在施工过程中,对甲方违规指挥有权制止和杜绝作业,但必须向甲方有关领导汇报给予解决后才能操作。
1、合同中未尽事宜双方协商,根据实际情况签订补充协议同本协议有同等效力。
2、本协议书经甲、乙双方签字生效,从机械设备安装、拆卸完成之日起本合同自动生效。
3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方代表:乙方代表:
甲方盖章:乙方盖章:
_______年____月____日。
电梯安装合同
业主方:xxxx(以下简称甲方)。
安装方:xxxx(以下简称乙方)。
经甲、乙双方友好协商,甲方选择乙方作为xxxx国际大酒店电梯设备的安装方,现就电梯设备安装有关事宜签定合同,以资信守。
一、合同范围。
xxxx国际大酒店5台电梯的安装调试(包括安装施工报批及有关安全施工手续)、验收检测、技术服务和培训及自技术监督局验收合格之日起第一年的维保费(含专用工具费及备品备件费)等。
二、合同金额。
2.1合同总价款金额为:xxx元,价格均为含税价。
2.2本合同价款为乙方保管、吊安装、保险、调试、验收、保修、安装人员食宿等一系列工作内容所产生费用的总和,为本设备工程投入正常使用的唯一价款,甲方除按本总价款承担付款义务外,不再承担其他任何费用,该价格也不因市场或其他因素变化(甲方有明确要求增减设备及安装工程量的除外)而有所调整。
三、电梯施工图及施工组织计划。
乙方安装人员进场前30天向甲方提交切实可行的电梯施工图及施工组织计划。
四、价款支付方式、安装工期。
4.1乙方安装人员进场前10天甲方支付乙方合同总价的30%,乙方同时开具同等金额的发票;乙方在安装、调试完毕,经技术监督部门验收合格,并提交验收合格证明文件及符合要求的竣工资料后,甲方支付乙方合同总价的50%,同时开具同等金额的发票;电梯安装验收合格、无故障运行90天甲方支付乙方合同总价的15%,同时开具合同总价金额20%的发票;余款5%作为质保金,质保期满7个工作日内甲方无息支付给乙方,质保期为电梯安装调试完毕、自凯里市技术监督局验收合格之日起1年;若乙方保修期内售后服务不到位,甲方代为修理维护的费用从余款中扣除,并承担因此而给甲方造成的经济损失。
4.2安装工期为安装队伍进场当日计算起共15天,乙方并免费为土建施工队伍提供相关的技术服务,进行井道验收,以确保设备进场后能及时进行安装。
4.3乙方的工期不包括调试时间及验收时间,安装完成后,乙方应在十天内进行调试,并组织相关部门验收,逾期不组织验收影响甲方使用的,甲方可自行组织、申请验收,一切责任及费用由乙方承担,并由乙方向甲方支付5000元/天的违约金。
五、检验标准。
双方根据“gb7588电梯制造与安装安全规范”、“gb10058电梯技术条件”等国家或行业电梯检验标准进行检验。
六、质量、安全要求。
6.1乙方必须保证安装完成的工程满足合同及国家和行业相关规定的要求。
6.2乙方必须保证安装人员及受其施工影响的其他施工队伍人员的安全,并负责为其安装人员购买相关的保险,对其安装人员违法引起的投诉和罚款承担连带责任。对因乙方原因引起的一切大小事故,其所有责任与损失均由乙方自行承担,甲方概不负责。
七、双方职责。
7.1甲方职责。
7.1.2甲方负责提供施工用水用电;
7.1.3甲方提供在安装作业附近有足够面积的电梯料、零件、工具存储间。
7.1.4甲方负责乙方与相关施工单位的工作协调。
7.2乙方职责。
7.2.1乙方应负责完成前述条款中应由乙方负责的工作;
7.2.2乙方负责安装开工报批和报验等相关手续的办理及相关费用;
7.2.5乙方必须承担安装过程损坏和由其保管不善产生的电梯配件丢失的赔偿费用;
7.2.8乙方负责电梯设备安装后自技术监督局验收合格之日起5年内的免费保养工作;
7.2.9质保期后,乙方应保证优先以成本价供应甲方备品备件、维修的零配件和专用工具,以保证设备的正常运行。
八、违约责任。
8.1乙方在规定安装期后10天仍未能安装完毕的,甲方有权单方面终止合同,另请施工单位安装,所需费用从乙方所交付设备及所完成安装工程总价款中扣除,同时由乙方从中支付10%的违约金。
8.2由于乙方的任何情况造成相关部门无法正常验收,甲方有权拒付合同要求的款项,并要求乙方方赔付相关经济损失。
8.3除不可抗力外,甲乙双方无正当理由单方面废止合同的,须向另一方赔偿其全部损失。
九、合同生效及其他。
9.1合同组成及解释顺序。
9.2本合同条款均为不可撤销条款,双方的确定不以相关法律条款及司法解释而免责。
9.3因履行本合同发生争议时,双方应先友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
9.4未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份,甲方叁份,乙方贰份,均具同等法律效力。
双方签字盖章确认:
甲方(公章):xxxxxxxxx乙方(公章):xxxxxxxxx。
法定代表人(签字):xxx法定代表人(签字):xxx。
20xx年x月x日20xx年x月x日。
电梯安装合同
合同编号:
甲方:
乙方:
安装配套工程(以下简称本工程),为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务,保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的情况下,签订本合同。
1、工程概况。
1.1工程名称:明月天意客梯。
1.2工程地点:重庆市江津区。
1.3工程内容:
1、电梯的脚手架的搭拆;
2、电梯井道低压照明的提供;
3、电梯施工期间电焊、气焊;
4、电梯的起重、分层、搬运、就位。
5、政府部门收取的电梯初装验收费;
6、承担施工期间的水电、费;
2、工程工期。
前期配合土建,根据总包进度施工,以总包进度时间为准。
3、合同价款。
经双方协商,合同包干价:人民币50000元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用,并充分考虑了规费及风险因素,(市场价格波动、法规、规定等)。
4、付款方式。
4.1甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。
4.2按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。
5、甲方责任及义务。
5.1协调现场施工的有关关系,如提供施工用水、用电接口,费用由乙方负责。
5.2甲方代表,全面履行甲方职责,对工程质量、进度进行监督检查。
5.3提供具备施工进场条件。
5.4提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等。
6、乙方责任及义务。
6.1乙方在施工期间,对未完成的工程负有实施产品保护的责任。
6.2施工用水、用电费用已包括在合同金额中,由乙方自行支付。
6.3乙方在各分项施工前须与甲方联系,提供或了解其在分项工程上和特殊要求,如开槽、预留孔洞、预埋件等,并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认,否则,因此而导致的额外施工费用由乙方承担。
6.4负责本工程的整体质量及联动试运行,保证设计使用效果。
6.5配合甲方做好后期的服务工作。
6.6严格执行施工规范、安全操作规程,做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故,乙方自行解决;甲方不承担任何责任和经济赔偿。
6.7按合同组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
6.8乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,明确劳动报酬等内容,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬。
7.附则。
8.1未尽事宜,双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜,可提交工程所在地法院进行诉讼。
8.2本协议一式肆份,甲方两份、乙方两份,双方签字盖章后生效。
合同订立地点:重庆。
甲方:名称(印章):乙方:名称(印章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
日期:日期:
电梯安装合同
发包方(甲方):代表人:
承包方(乙方):负责人:
风险提示:发包人的相对义务。
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《民法典》,本着平等互利的原则,为明确双方的权利义务,结合本工程的具体情况,甲乙双方达成如下协议:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工作内容:
4、承包方式:
1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定:
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
(2)________年____月____日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;
(3)________年____月____日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部分管式空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意。
1、甲方责任。
(1)甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场,以免延误工期。
(2)派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。
(3)按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款,乙方有权采取必要的手段进行追款,所造成的任何后果由甲方负责。
(4)空调主机基础由甲方根据施工图进行制作,费用由甲方负责。
(5)受到乙方的验收通知,甲方要及时组织验收。
2、乙方责任。
(1)严格遵守建设方的管理规定,做到安全文明施工,保证不酒后作业。
(2)严格按照施工进度,施工质量进行施工。
(3)乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工,如有更改,甲方必须提前通知乙方,由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。
1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。
2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。
1、合同总价款为人民币_______元。
2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%,人民币_______元作为工程预付款;进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%,人民币_______元作为工程进度款;室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%,人民币_______元,剩余工程总款的20%,人民币_______元,验收完毕后甲方一次性付清。风险提示:保修责任的起算,工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
工程系统由乙方保修________年;所有设备保修由甲方负责,材料质量问题由甲方负责。
1、在本合同的履行过程中,任何一方违约,致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵,责任方都要向守约方因此受到的所有损失。
2、若合同履行过程中,一方要求提前解除合同,应提前一个月通知对方,并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。
1、本合同自双方签字后生效;合同一式_______份,甲乙双方各持_______份,均具同等法律效力。
2、在履行合同过程中发生争议,双方友好协商进行解决,解决不成,均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。
甲方:
乙方:
________年____月____日。
电梯安装合同
项目1:
项目2:
经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:项目1总工期为10天;项目2总工期为20天。
1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。
2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%,电梯快车调试后再支付10%。
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的40%。
1、乙方责任:
(1)负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作;
(2)提供电焊氧割设备;
(4)负责所需的施工工具;
(5)遵守施工现场的有关制度;
(6)配合甲方整理电梯验收相关资料;
(7)严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险,所有人员必须持证上岗;
(9)工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。
(10)在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。
2、甲方责任:
(1)协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房;
(2)协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费;
(3)负责电梯相关土建需整改项目;
(4)负责电梯验收相关资料及费用;
(5)负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。
按《经济合同法》的有关规定执行,电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。
乙方人员如发生安全责任事故,由乙方自行承担,如甲方因此受到损失的,按实际发生额由乙方赔偿。
日期:20xx年x月x日