优秀刑事辩护委托协议(案例22篇)

时间:2023-11-06 05:35:46 作者:紫衣梦 优秀刑事辩护委托协议(案例22篇)

合同协议可以规范双方的行为,明确交付时间、支付方式等关键细节。对于合同协议范文的理解和运用,大家可以参考以下实例。

刑事辩护授权委托书

委托人_______根据法律的规定,特聘请____律师事务所_____律师_______为_____案件_____的辩护人。本委托书有效期自即日起至________止。

委托人:________________。

______年______月______日。

刑事辩护授权委托书

案件的辩护人。本委托书有效期自即日起至止。

委托人:

(注:本委托书一式三份,由委托人、律师事务所各持一份,交人民检察院或人民法院一份。)。

一、文书的制作要点:

1.委托人姓名,被委托的犯罪嫌疑人或被告人的姓名,接受委托的律师事务所的名称和具体承办律师的姓名。

2.案件的性质、名称。

4.委托书的'有效期限。

5.最后,由委托人签名或盖章,并注明年、月、日。

刑事辩护委托合同

委托律师事务所(以下简称乙方)的律师为案的被告人(犯罪嫌疑人)审辩护人,经双方自愿、平等协商,签订本协议:

一、乙方指派律师出庭辩护。乙方指派的上述律师因故不能出庭时,在征得甲方同意后,乙方可以另行指派律师继续出庭辩护;甲方应及时为乙方另行指派的律师出具授权手续。

二、乙方律师必须认真负责,依法维护被告人的合法权益。

三、乙方接受委托后,无正当理由,不得拒绝辩护。但甲方如果利用乙方提供的服务从事违法活动或者隐瞒事实,或者提出其它不合理要求,致使乙方无法正常履行职务的,乙方有权拒绝辩护。

四、根据《黑龙江省律师服务收费政府指导价标准(试行)》规定,结合本案的难易程度、具体案情、所需时间、同行业收费标准及乙方指派律师的专业水平,经甲、乙双方充分协商,甲方同意向乙方交纳律师费人民币元,并于本合同签订之日起日内付清。

五、甲方未按期交纳或者未完全交纳律师费的,乙方有权中止履行本合同,暂停辩护工作,待甲方完全付费后,恢复本合同的履行。由此而造成的后果,由甲方承担责任。

六、乙方律师办理委托事务发生的下列费用(包括但不限于)应当由甲方另行承担:

1、司法、行政、仲裁、鉴定、公证等部门收取的费用;。

2、合理的通讯费、复印费、翻译费、交通费、食宿费等;。

3、经甲方同意后的专家论证费;。

4、应当甲方承担的其他费用。

上列费用确有必要支出时,甲方应当向乙方预付或直接向收费单位交纳。乙方律师为处理本案而垫付的上列费用和其他必要费用,甲方应当及时向乙方律师偿还。

七、乙方律师在接受委托前或接受委托后对案件作出的法律分析、结果预测等,均不构成乙方或乙方承办律师对甲方委托事项处理结果的承诺或担保;乙方承办律师就委托事项的处理结果对乙方作出的任何承诺或担保对本合同双方均无约束力。

八、本合同有效期自签订之日起至本案本审终结止。

九、本合同如需变更,另行协议。

十、本合同自双方签字(盖章)之日起生效;本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:乙方:

负责人:

_____年_____月_____日。

刑事辩护委托合同样本

委托人 经与广东闻彰律师事务所协商,达成以下协议:

一、广东闻彰律师事务所指派 律师担任 案件的被告人(犯罪嫌疑人) 的辩护人。

二、根据《律师业务收费办法》的规定,委托人 向律师事务所缴纳律师服务费人民币 。

三、本合同书有效自双方签订之日起至 止。

四、本合同如需变更,另行协议。

委托人:

受托人:

二oxx 年 月 日

甲方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

乙方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

鉴于,甲方因被 市检察院指控犯有 罪,现案件将移送人民法院进行审理。 鉴于,甲方愿意聘请乙方律师为其担任第一审和第二审辩护人。

为此,甲、乙双方经充分协商,就甲方委托乙方为其提供第一审和第二审刑事辩护事宜达成以下合同:

第一条 委托

甲方委托乙方律师担任其第一审和第二审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托,指派律师担任被告人第一审和第二审的辩护人。

第二条 双方的义务

(一)甲方的义务

真实、客观、全面向乙方律师介绍案情,为乙方律师办理案件提供必要的帮助;

按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。

(二)乙方的义务

乙方律师接受委托后,除非由于律师所不能控制的原因,在法院审理阶段应当完成以下工作:

1、查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料;

2、听取甲方对指控的意见及对案情的叙述,根据需要及有效时间对案件进行调查取证;

3、乙方辩护律师应按时出庭,无正当理由的,不得拒绝辩护;

5、乙方应对其所知悉的甲方商业秘密承担保密义务;

6、乙方接受甲方委托后,不得接受与本案有利害关系的其他当事人的`委托并为其辩护。

第三条 辩护费及办案费

根据本案的具体情况和复杂程序,甲方向乙方支付辩护费 元人民币,支付方式如下:

本协议签订当日,乙方支付辩护费 元人民币;

乙方辩护律师接到法院出庭通知后三日内,甲方向乙方支付辩护费 元人民币;

第一审判决宣判后三日内向乙方支付辩护费 元人民币。

乙方辩护律师在本市区内的办案费用由乙方承担,乙方辩护律师在本市区外的办案费用由甲方承担。

办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的必要的全部费用,包括但不仅限于交通、通讯、复印、打字等费用。

如因甲方不上诉或其它原因不进入第二审程序,则视为本协议终止,乙方应收取(包括已收取)的上述辩护费用不再退还。

如甲方未被检察机关以被告人身份指控有罪并移送人民法院,乙方应将已收取的辩护费退还甲方,但甲方应向乙方支付已收取辩护费50%的咨询费用或劳务费用。

第四条 主协调人

作为主协调人甲方指定 、 负责协调与案件有关的各个方面的关系,在 出差不在期间,指定 为代表。

第五条 责任

如果乙方无故终止履行本协议,辩护费全额退还甲方;如果甲方无故终止,辩护费不退还。

第六条 协议有效期

本协议有效期限自生效之日起至本案第二审终结止(判决、检察机关撤回起诉及撤销诉讼)。

第七条 争议的解决

在本协议履行过程中,如甲方认为乙方或乙方辩护律师的行为违反了国家有关法律、律师职业道德和执业纪律,甲方有权向有关部门投诉。

在本协议履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 本协议一式三份,甲方执一份,乙方执二份。如需变更,另行协议。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日【3】:刑事辩护委托合同范本

编号:

甲方: 地址: 电话: 传真: 邮政编码: 乙方: 北京市鼎知律师事务所

鉴于, 因涉嫌 被 检察院指控,现案件已/或将移送 人民法院进行审理。 鉴于,甲方愿意聘请乙方律师为 担任一审辩护人。 为此,甲、乙双方经充分协商,达成以下协议:

第一条 委托

甲方委托乙方律师担任被告人 一审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托,指派 律师、 律师担任第一审辩护人。

第二条 双方的义务

(一)甲方的义务

1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情,为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助;

2、按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。

(二)乙方的义务

乙方律师接受委托后,除非由于律师所不能控制的原因,在法院第一审阶段应当完成以下工作:

1、查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料;

2、会见被告人,了解

委托协议

委托人___________经与___________律师事务所协商,达成以下协议:

一、律师事务所指派________律师为犯罪嫌疑人_________提供法律帮助。

二、委托律师权限:__________________________。

三、根据《律师业务收费办法》的规定,委托人向_________律师事务所缴纳委托费用_________元。

四、本委托书有效期自双方签订之日起至本案侦查终结止。

五、本委托书如需变更,另行协议。

委托方:__________________。

(签字)。

受托方:__________________。

律师事务所:(章)________。

_______年______月_______日。

注:本委托书一式二份,由委托人、律师事务所各持一份。

刑事辩护委托合同

乙方事务所为甲方安排罪一案的第壹审辩护人。经双方协商达成如下协议:

一、乙方安排律师出庭辩护。

二、甲方必须真实地向律师叙述案情。乙方安排律师接受委托后,如发现委托人或被告人捏造事实,弄虚作假,没有如实陈述案情,受托律师有权拒绝为之辩护,所收费用不予退还。

三、按照有关规定,经双方协商同意,甲方应在签约时向乙方缴纳费用人民币_______元。

四、本合同有效期限,由双方签定之日起生效,至本案本审终结止。

五、其它:甲方委托乙方的期限为:______________。

甲方:_______乙方:_______。

刑事辩护授权委托书

委托人________________根据《中华人民共和国律师法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,聘请_________________________律师事务所__________________律师为案件的诉讼代理人。

受托律师代理权限:_________________________________________________。

本委托书有效期自即日起至__________________________止。

委托人:_______________。

文档为doc格式。

委托协议

1.协议内容概述。

甲方委托乙方办理双软认证资料的审核,校验,上交,取得证书等一系列服务。

2.双方的权利义务。

2.1甲方的权利义务。

2.1.1甲方有权按照协议所规定的服务时间和服务标准监督乙方的服务进度和质量。

2.1.2甲方有对乙方未达到协议所规定的服务质量和内容提出补偿的权利。

2.1.3甲方有义务按照协议内容向乙方即时提供顾问所必备的资料,以备乙方顺利工作。

2.1.4甲方有义务按照协议内容中相关费用标准和支付方式支付乙方服务费用。

2.1.5甲方有义务委派专业人员或相关人士和乙方接洽并配合工作,提供必要的支持。

2.1.6甲方必须如实陈述情况,及时、真实、详尽地向乙方提供与顾问委托事项有关的全部文件和背景材料。因甲方未能及时提供真实有效的材料而导致的任何损失,乙方不负责任。

2.2乙方的权利与义务。

2.2.1乙方有权按照协议内容要求甲方对自身提供的服务支付费用。

2.2.2乙方有权依据协议内容要求甲方按时间提供服务内容中所必备的资料。

2.2.3乙方有义务委派专人和甲方保持服务上的联系,以保证按时间和标准完成服务。

2.2.4乙方有义务严格遵守顾问服务的行业标准和职业标准,严守甲方的资料机密。

2.2.5乙方有义务只以甲方的名义进行协议所规定的服务工作;未经甲方允许,不以甲方名义进行其他活动。

3.市场推广支持及增值服务。

市场开拓支持:凡_________服务用户,将成为公司的会员,并免费在_________网进行公司宣传和产品推介。

销售支持:将尽可能多的向乙方提供商业机会和信息。

售后支持:在乙方与用户签订合同履行完毕后,将免费电话和email等形式解答甲方涉及软件服务的常规支持。

4.顾问时间及清单、服务费用等事宜。

服务时间:所有材料准备齐全后30个工作日内完成。

总体费用_________(元)。

付款方式:协议签订时甲方支付乙方全部款项的50%,甲方拿到_________软件行业协会关于产品登记认定和企业认定的通知单时,支付乙方剩余全部款项。

4.1甲方无故中途终止合同,代理费不退还。

4.2乙方中途终止合同,全额退还乙方已交服务费。

4.3如因乙方未尽职责,导致申请失败,乙方须双倍退还甲方所有已交费用。

4.4本协议签订则视同乙方初审认定能通过本协议相关服务目标,如不能通过全额退款。

4.5如因甲方提供资料虚假,依法不具备条件导致申请失败,代理费用不退还。

5.保密。

5.1保密信息指关系到甲方现在和日后发展的商业信息、经营策略等。

5.2乙方应在本协议终止前或终止后的任何时候对其在本协议签署前或签署后可能取得、或已经取得的有关本协议的保密信息进行保密。

5.3除非经甲方事先书面同意,乙方不得向非国家版权局的任何第三方透露甲方机密信息。

6.违约及争议的处理。

6.1协议履行过程中,任何一方如违反本协议的任何条款,另一方在此后的任何时间均可以向违约方提出书面通知,违约方应在5日内给予书面答复并采取补救措施。

6.2如果该通知发出后5日内违约方不予答复或没有采取补救措施。非违约的一方可以终止本协议的执行,并依据本协议和相关法律规定提出损害赔偿。

6.3对于执行本协议发生的与本协议有关的争议应本着友好协商的原则解决;如果双方通过协商不能达成一致,任何一方有权向甲方住所地法院提起诉讼。

6.4争议处理过程中,除正在协商或处理的部分外,协议的其他部分应继续执行。

7.不可抗力及免责条款。

7.1不可抗力是指任何一方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于:政府行为、自然力、火灾、爆炸、地理变化、洪水泛滥、地震、潮汐、闪电或战争。

7.2受不可抗力影响的一方应及时将不可抗力事故的情况通知对方,并及时将有关当局出具的证明文件提交另一方确认。双方应根据不可抗力事故的影响情况协商本协议的进一步执行问题。

7.3发生以下情况时,乙方将不受本协议第四条规定的时间限制:认证机关变更相关规定;认证材料未能及时交齐或者甲方未能按照协议全额交纳申请款项或者甲方条件暂时不具备。

委托协议

委托方:____________(以下简称甲方)。

受托方:____________(以下简称乙方)。

为了确保优质高速完成工程的施工任务,经甲、乙双方充分协商,遵循平等、自愿、公开的原则,甲方与具有良好信誉和雄厚资金实力的乙方合作,委托乙方进行工程施工所需工程材料设备的采购工作。经甲乙双方在平等、基础上充分协商,共同达成并签订协议如下:

甲方委托乙方代为采购以下工程范围内的工程材料设备:

1、乙方以自身的名义按照甲方承诺的条件与供货方签订材料设备购买合同。但是,乙方应当指令供货方开具以甲方为付款人(购货人)的发票并将发票原件及材料设备购买合同的复印件交给甲方。

2、乙方无偿接受甲方的委托处理本合同约定的委托内容。

第三条合同价款及付款方式。

1、合同金额:根据预计的材料设备数量和双方商定的材料设备单价,预计合同金额为_____万元。(见附件)此金额是估算或设计数量的预计金额,不能作为最终结算与支付的依据。最终结算金额按最终双方签认实际消耗的材料设备数量乘以材料设备单价确定。

2、工程季度月计量:

甲方每季度月____日前对乙方当季月完成当季采购并经监理、质检员检查及实验检验合格,符合工程质量要求的材料进行签认,乙方应负责提供购买材料设备相关资料。

甲方核定乙方当季月购买的材料设备量后,按双方商定的单价计算乙方当季月完成的材料设备款,扣除质量保证金等一切应扣费用后,经甲乙双方负责人签字认可,该结算单作为当月进行支付的依据和完工结算的凭证。甲方在收到业主支付的当期计量工程款后,甲方财务人员验证本书面协议后,将实际应付的款项在____日后支付给乙方。

3、工程完工结算:

在本协议工程全部完工,经监理、业主验收合格计量后,甲方将对本协议工程与乙方进行完工结算。

根据每季月甲乙双方签字认可的季月结算单,进行工程完工结算,完工结算单中质量保证金按工程完工结算金额的5%扣留,经甲乙双方负责人签字认可后,该结算单为工程完工支付的依据。

4、余款支付:

剩余5%合同价款作为质量保证金(质保期为________年,自工程竣工验收合格之日起计算),质保期内无质量问题或乙方完全履行了质保义务的,质保期满后____日内付清余款,质保金不计利息。

第四条材料设备质量。

1、乙方采购的材料设备必须符合国家和交通部颁布的现行有关标准和规范,以及本工程业主的有关要求,按照甲方的要求提供相应的质量证书(如材质报告、出厂合格证等),按甲方、业主和监理要求进行检验并经甲方报监理、业主批准同意后方可用于工程上。

2、在工程施工期间的任何时候(即使是经过验收并计量后),因任何方式(包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查)发现乙方负责采购的材料设备不合格或存在质量隐患,乙方必须负责承担返工费及由此产生的罚款和损失。

4、如果因乙方负责采购供应的材料设备等原因导致本合同段在各级单位组织的各种检查、评比中,不能获奖或受到处罚,乙方应承担全部责任,并承担甲方由此造成的一切损失。

5、若业主、监理或甲方质检工程师发现乙方供应材料设备质量不符合施工规范要求且责任由乙方承担时,则乙方负责无偿清退缺陷材料设备出场,由此造成的逾期交付和经济损失均由乙方承担。

6、因乙方负责采购供应材料设备的原因导致工程质量事故、缺陷责任及由此引起的甲方损失均由乙方承担。

第五条双方义务。

(一)甲方义务。

1、负责每季度月按时办理乙方的材料设备计量和结算;按照本协议规定对乙方进行支付。

(二)乙方义务:

2、主要材料设备进场前,均按照要求提供合格证和试验报告,并提供样品经建设方、监理及甲方确认,否则不得使用。

3、主要材料设备进场时,均按照要求提供合格证和试验报告。按国家规定,需复试的材料设备均由乙方配合监理单位进行取样和试验,费用由乙方承担。

4、凡用于工程的原材料设备、半成品、构件、设备等,须有质量合格证或检验证明,否则不得用于本合同约定的工程,乙方亦须负责原材料设备、半成品、构件、设备等进场复试的义务和费用。

5、乙方承诺及时足额向材料设备供应商支付货款及其他款项。如乙方未按时足额向材料设备供应商支付货款及其他款项,导致发生甲方直接向材料设备供应商支付款项的结果,甲方有权从应付乙方的款项(含质量保证金)中直接扣除。如乙方未按时足额向材料设备供应商支付货款及其他款项,给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。

6、如供货方违反其与乙方签订的合同的,应当及时追究供货方的违约责任。

7、乙方负责承担所有材料设备设备的卸车费、工地现场材料设备设备二次搬运费、垂直运输费。

8、甲方与业主签订的施工合同及所有文件对乙方具有同等约束力,乙方必须遵守。

第六条委托期限。

本合同的有效期为自签订本合同之日起至甲方以书面形式告知乙方终止本合同之时止。

第七条纠纷解决方法。

甲乙双方出现合同纠纷时,应首先通过充分协商解决,协商不成的,应提交武汉铁路运输法院诉讼解决。

第九条其他。

1、合同未尽事宜,甲、乙双方可根据具体情况和相关法律、法规共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

2、本合同正本二份,双方各持一份,甲方副本四份,经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。(若此合同为法定代表人授权的委托代理人,必须将授权书附后,方可签订合同)。正副本具有同等法律效力。

甲方:____________(盖章)乙方:____________(盖章)。

地址:____________地址:____________。

法定代表人:____________(签字)法定代表人:____________(签字)。

委托代理人:____________(签字)委托代理人:____________(签字)。

开户银行:____________开户银行:____________。

帐号:____________帐号:____________。

合同订立日期:_________________

委托协议

为了振兴地方经济,促进开放型经济的发展,就甲方委托乙方进行招商引资代理服务事宜,经双方友好协商,达成如下一致协议:

一、甲方责任与义务。

甲方负责提供当地的投资环境,基本情况,优惠政策等有关文字,图片资料(中英文对照)给乙方,并保证所提供资料的有效性。

负责向乙方提供最新的招商引资项目资料供乙方有针对性的选择及向外商推荐项目。

承诺在与乙方介绍的外商谈判中,若涉及其他项目,也属本协议管辖范围,按本协议经济条款执行。

甲方必须保守乙方提供的信息,资料的秘密,未经乙方同意,不得向第三方扩散。

甲方负责外方有关考察费用,并按协议要求支付乙方的代理费用。

二、乙方责任与义务。

1.乙方根据甲方提供的资料应及时向外方推荐项目,或将符合当地产业特点的外商投资信息传递给甲方,并负责做好甲方与外商的沟通和协调工作。

2.应充分利用与外商交往多,接触直接的有利条件,积极介绍促成外商来当地考察项目,投资环境及项目洽谈。

4.向甲方提供有关国际惯例和投资法等方面的咨询服务;协调甲方与外商谈判;协调甲方办理设立境外办事处机构及安排境外考察事宜。

5.如果外商与甲方的合作项目超过_____个以上,乙方可以组织外商在当地或_______举办对口项目洽谈及签约活动(费用另定)。

三、经济条款。

1.代理费用:每年的代理费用为人民币_________元(可冲抵佣金),自协议签定后一周内付50%,余款在至少与外商达成一个项目协议后即付清。

2.考察费:乙方安排经甲乙双方均认可的投资外商赴当地考察,由甲方承担外商在国内发生的考察差旅费用。

3.佣金:本协议约定的招商引资项目代理佣金为引进资金的0.8%-8%(具体标准个案处理)。

4.佣金的支付方式及时间:本着“不成功不收费”的原则,佣金对支付以引进资金到位后30日内付给乙方(佣金数额和付款方式个案处理)。若资金分批到位,可按到位资金数额按比例分批付给乙方。

四、附则。

1.自甲方提供资料之日起30个工作日内,乙方必须将甲方的资料向外商推荐,并将外商的投资信息传给甲方。

2.甲方若需乙方提供本协议之外的服务项目,双方可另定补充协议。

3.在协议有效期内,若乙方尚未为甲方寻求合作意向的外商,则应退还50%的代理费给甲方。

4.本协议自签订之日起一年,期满双方无异议可续延。

5.本协议一式_________份,双方各执_________份,一经签订立即生效,若有争议,双方协商解决。

6.本协议为甲,乙双方内部协议,对外不能作为授权委托书使用。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

刑事辩护授权委托书

委托律师事务所(以下简称乙方)的律师为案的被告人(犯罪嫌疑人)审辩护人,经双方自愿、平等协商,签订本协议:

一、乙方指派律师出庭辩护。乙方指派的上述律师因故不能出庭时,在征得甲方同意后,乙方可以另行指派律师继续出庭辩护;甲方应及时为乙方另行指派的律师出具授权手续。

二、乙方律师必须认真负责,依法维护被告人的合法权益。

三、乙方接受委托后,无正当理由,不得拒绝辩护。但甲方如果利用乙方提供的服务从事违法活动或者隐瞒事实,或者提出其它不合理要求,致使乙方无法正常履行职务的,乙方有权拒绝辩护。

四、根据《黑龙江省律师服务收费政府指导价标准(试行)》规定,结合本案的难易程度、具体案情、所需时间、同行业收费标准及乙方指派律师的专业水平,经甲、乙双方充分协商,甲方同意向乙方交纳律师费人民币元,并于本合同签订之日起日内付清。

五、甲方未按期交纳或者未完全交纳律师费的,乙方有权中止履行本合同,暂停辩护工作,待甲方完全付费后,恢复本合同的履行。由此而造成的后果,由甲方承担责任。

六、乙方律师办理委托事务发生的下列费用(包括但不限于)应当由甲方另行承担:1、司法、行政、仲裁、鉴定、公证等部门收取的费用;2、合理的通讯费、复印费、翻译费、交通费、食宿费等;3、经甲方同意后的专家论证费;4、应当甲方承担的其他费用。上列费用确有必要支出时,甲方应当向乙方预付或直接向收费单位交纳。乙方律师为处理本案而垫付的上列费用和其他必要费用,甲方应当及时向乙方律师偿还。

七、乙方律师在接受委托前或接受委托后对案件作出的法律分析、结果预测等,均不构成乙方或乙方承办律师对甲方委托事项处理结果的承诺或担保;乙方承办律师就委托事项的处理结果对乙方作出的任何承诺或担保对本合同双方均无约束力。

八、本合同有效期自签订之日起至本案本审终结止。

九、本合同如需变更,另行协议。

十、本合同自双方签字(盖章)之日起生效;本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:乙方:律师事务所。

负责人:

委托协议

承包方(以下简称乙方):_________。

法定代表人:__注册地址:___联系电话:_____。

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

1、1工程地点:___市____区(县)____路____号____楼____室。

1、2住房结构:___房型___房______厅___套,施工面积____平方米。

1、3工程承包方式,双方商定采取下列第_________种承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1、4总价款:___元,大写(人民币):____。其中:材料费:___,人工费:__,管理费:___,设计费:___,垃圾清运费:____,税金:____,其他费用:___。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

1、6工程内容及做法(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:装饰装修工程内容和做法一览表)。

乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。

3、2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

4、1本工程执行____(填建筑装饰工程技术规程)、____(填装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

4、2本工程由___方设计施工方案。

4、3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

4、5在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

4、6施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由___部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。

5、3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表十:工程保修单)。

6、1双方约定按下列第___种方式支付工程款:(1)本合同签订后,开工前____至___日,甲方支付相当于总价款____%的工程款;(2)完成____%的工程量之日后的___日内,甲方支付相当于总价款___%的工程款;(3)竣工验收后___日内,甲方支付相当于总价款____%的工程款。(4)竣工验收合格___年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款____%的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。

6、2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。

6、3双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。

6、4竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的____%的保修基金。竣工验收合格后___年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

8、1本工程甲方委托监理,应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。

8、2本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意,总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中,发生影响甲、乙双方权利和义务的事件时,总监理工程师应作出公正的处理。

8、3为保证施工正常进行,甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时,按协议条款的约定处理。总监理工程师易人,甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方,后任继续履行赋予前任的权利和义务。

双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供:

9、1甲方在开工日期____天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。

9、2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式___份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费_____元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

9、3使用境外图纸,不能满足施工需要时,双方应在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等事项。

第十条乙方驻工地代表。

乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的义务:

10、1乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表,甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。

10、2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。

10、3乙方代表易人,乙方应于易人前____天通知甲方,后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

11、1甲方应在开工前____天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明___份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

11、2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

11、3如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。

11、6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。

12、2严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

12、3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

12、4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

12、5参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

12、6指派___为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。

12、7乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。

14、1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1)工程量变化或设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

14、2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。14、3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

14、4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

15、4由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方___元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付违约金。

15、6由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。

15、7甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

15、8乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

第十六条合同的变更和解除。

17、1合同经双方签字(在有形市场签订的.合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%支付违约金,并办理终止合同手续。

17、2施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的____地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)___元(此费用不在工程价款内)。

甲方:

18、1甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

18、2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

18、3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

18、4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方:

18、1乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

18、2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

18、3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

18、4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在____天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

21、1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用____(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

21、2各方通讯地址如下:______。

21、3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

22、1本合同受___国法律管辖并按其进行解释。

22、2本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决:(1)提交___仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为___年,自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份,双方各执___份,具有同等法律效力;合同副本___份,送____留存一份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。

委托代理人(签字):___法定代表人(签字):___。

_______年____月____日______年____月____日。

签订地点:_________签订地点:________。

刑事辩护授权委托书

委托人:

(注:本委托书一式三份,由委托人、律师事务所各持一份,交人民检察院或人民法院一份。)。

【阅读延伸】。

刑事案件辩护词是辩护人在参与刑事诉讼活动中,按照法定程序,为履行其职责,向法庭发表的为维护被告人的合法权益的法庭演说词。任何人在遭遇司法机关追究刑事责任时,都有权针对被指控的罪行进行无罪、罪轻,减轻或者免除处罚的辩解和辩论。

《刑事诉讼法》第三十二条规定:“犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外,还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人:

(一)律师;。

(二)人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人;。

(三)犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。

正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人,不得担任辩护人。”

第三十五条规定:“辩护人的责任是根据事实和法律,提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。”

1、首部。

(1)标题。首行要写明标题。

(2)呼告语。

(3)前言。主要包括三项内容:一、申明辩护人的合法地位、出庭的根据;二、辩护人在出庭前进行了哪些工作、辩护内容的来源;三、辩护人对全案的基本看法。具体表述如:“审判长、审判员、人民陪审员:

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第××条、《中华人民共和国律师法》第二十五条的规定,××省××市××律师事务所依法接受本案被告人××之亲属×××的委托,指派我担任××的一审辩护人。接受委托后,我仔细查阅了全部案件材料,并会见了被告人,还进行了大量的调查取证工作。经过认真的调查和严密的分析,我认为,本案事实不清,存在诸多疑点,难以定案。现依法发表如下辩护意见:”

2、正文。

在具体制作辩护词时,应当分以下几部分:

(1)辩护的理由、观点。(是辩护词的核心内容。是辩护人为维护被告人的合法权益所要阐明的主旨,应该从被告人的行为事实出发,对照有关的法律规定,论证被告人无罪、罪轻或应该予以减轻甚至免除其刑事责任的意见和根据。因此,通常是要围绕是否构成犯罪,属于何种罪名,有无从轻的法定条件以及诉讼程序是否合法等问题展开辩论和论述。)。

(2)结束语。结束语是对辩护词的归纳和小结。一般讲两个内容:一是辩护词的中心观点,如无罪、有罪但罪轻等;二是向法庭提出对被告人的处理建议。

3、尾部。

尾部应当写明辩护人的姓名以及发表辩护词的时间。

以上就是对什么是刑事辩护词,刑事辩护词怎么写问题的简单解答。事实上,刑事辩护词的形式问题并不是很重要,重要的是刑事辩护词正文的内容以及律师在法庭上的辩论。因此,为了保护刑事诉讼中的犯罪嫌疑人、被告人的利益,建议当事人一定要委托有刑辩经验的律师。

刑事辩护授权委托书

为委托人的诉讼人。

本有效期自双方签订之日起至止。

委托人:

注:本授权委托书一式三份,由委托人、律师事务所各持一份,交人民检察院。

刑事辩护授权委托书

甲方事务所为甲方安排罪一案的第壹审辩护人。经双方协商达成如下协议:

一、乙方安排律师出庭辩护。

二、甲方必须真实地向律师叙述案情。乙方安排律师接受委托后,如发现委托人或被告人捏造事实,弄虚作假,没有如实陈述案情,受托律师有权拒绝为之辩护,所收费用不予退还。

三、按照有关规定,经双方协商同意,甲方应在签约时向乙方缴纳费用人民币元。

四、本合同有效期限,由双方签定之日起生效,至本案本审终结止。

五、其它:甲方委托乙方的期限为:。

甲方:乙方:广东律师事务所。

xx年x月x日。

刑事辩护授权委托书

委托人________________根据《中华人民共和国律师法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,聘请_________________________律师事务所__________________律师为案件的诉讼代理人。

受托律师代理权限:_________________________________________________。

本委托书有效期自即日起至__________________________止。

委托人:_______________。

委托协议

甲方(委托人):

身份证号:

乙方(受托人):

身份证号:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规,甲、乙双方本着相互信任的原则,经协商一致,现就委托投资事宜,自愿达成如下协议,以资双方秉诚履行。

一、委托事项。

甲方将其向公司的股权比例。现甲方将该投资款全部委托给乙方管理,以乙方名义持有其该股份并代为行使相应投资权利。

二、委托事项交付。

甲方投资款全部到位后,由乙方向甲方出具收据。该收据是双方对本协议项下委托事项交付的确认依据。

三、委托期限。

上述委托期限为自年日止。委托期限届满后,甲方未以书面形式撤消委托的,本协议委托事项自动延续。

四、投资权益。

甲方享有本协议项下委托事项的收益权、剩余财产分配权、增资优先认购权等全部财产权利,包括但不限于分红所得及其他收益,以及公司解散或者清算完毕后剩余财产分配所得等投资权益。乙方代为收取投资收益后,需及时向甲方进行移交。

五、投资风险。

乙方基于本协议之委托而行使相应股份权利所产生的经营风险、股权损失和其他法律后果均由甲方承担。

六、委托事项告知。

乙方需对本协议项下委托事项的处理情况,包括但不限于对该股权的运作和保值增值情况、股东会决议情况、重大诉讼仲裁情况、公司担保事项及公司财务状况,向乙方通告并针求乙方意见。

乙方将本协议项下委托事项转委托他人处理或者行使权利的,需事先经过甲方书面同意。

八、担保事项。

乙方就公司对外担保事项代为行使表决权时,需事先经过甲方书面同意。乙方不得将委托事项所涉股权进行质押或者对外提供其他形式的担保。

九、乙方责任。

乙方不对甲方的.委托财产承担保值增值责任,但是乙方在处理委托事项过程中,对因恶意或者重大过失行为造成的损失,需承担赔偿责任。

十、委托报酬。

甲、乙双方此项委托关系为免费委托,即乙方不就此委托事项向甲方收取任何报酬或者劳务费用。

十一、争议解决。

双方因本协议所产生的任何纠纷,应友好协商解决,如协商不成,双方均有权提起诉讼。

十二、生效及其他。

本协议由双方签字后即生效。本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

协议签订日期:年

刑事辩护授权委托书

法律依据。

”...

文书的制作要点:

1.委托人与受委托的律师及律师事务所的姓名与名称。

2.协议的具体内容。

3.最后,由委托人签字,受委托的律师事务所盖章,并注明具体的年、月、日。

委托人:

根据法律的规定,特聘请律师事务所律师为案件的辩护人。

本委托书有效期自即日起至止。

委托人:

(注:本委托书一式三份,由委托人、律师事务所各持一份,交人民检察院或人员法院一份。)。

委托协议

委托协议,是指民事当事人向委托的代理人说明委托事项,并且授予代理权限所使用的文书,也叫授权委托书。委托协议的内容包括:

(1)标题。写明“委托协议”或者“委托书”。例如“代管房屋委托协议”、“代卖汽车委托书”等。

(2)委托人和受委托人(即代理人)各自的基本情况。即:姓名、性别、年龄、职业、住址等。如果委托人或者受委托人是企业事业单位或者机关团体的,应当写明单位名称、所在地址、法定代表人(或者代表)的姓名、职务。

(4)署名。由委托人、受委托人分别签名盖章,并且注明时间。

委托协议的`种类很多,现举一实例如下,供参考:

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

委托协议

甲方:

乙方:

经甲、乙双方协商一致,甲方将自贡旅游职业高中项目的塑胶跑道工程、排水沟工程、机械实训楼工程、电子实训楼工程的竣工资料、结算及审计工作交由乙方完成,具体内容如下:

一、协议范围:

自贡旅游职业高中项目的塑胶跑道工程、排水沟工程、机械实训楼工程、电子实训楼工程竣工资料、结算、审计工作。

二、协议期限:

四、付款方式:

1.结算资料完成后移交甲方签字盖章前,付至协议价款的80%;

2.审计报告出具后移交甲方前,付至协议价款的100%;

五、甲方权利及义务:

1.负责提供已有的相关基础资料,并配合完成收方、计量等工作;

2.负责委托除审计外的其他相关单位的签字、盖章及费用;

3.负责及时按照协议支付价款;

六、乙方权利及义务:

1.负责按时按照审计要求完成竣工资料、结算书等支撑资料;

2.负责委托审计单位出具审计报告并承担审计单位相关费用;

3.乙方不负责提供材料检验、试验资料;

七、其他条款:

2.本协议执行中若有争议,协商解决,协商不成可向绵阳市人民法院提起诉讼;

甲方:乙方:

年月日年月日。

委托协议

甲方(委托人):

乙方(受托人):

为满足甲方对投资的需求,乙方在了解甲方投资需求的基础上,根据甲方的需求设计推出投资计划,甲方参与乙方的投资计划,自愿将其自有合法的资金委托乙方匹配给有抵押物的融资人;乙方接受甲方委托,为明确双方权利和义务,甲乙双方在自愿、平等和诚实信用的基础上签署本合同。

甲方将拟出借的资金以其个人名义存入乙方合作监管的银行,等待乙方匹配符合甲方抵押要求、逾期处理方式与收益率标准的融资业务,等待期间乙方每月支付给甲方一定比例的投资机会占有补偿,当符合甲方出借要求的融资业务出现时甲方应无条件出借资金。

第二条、委托本金、期限、补偿。

1、甲方拟出借的本金金额为人民币(大写金额)元整()。

2、甲方在此同意并承诺,签订本协议后一日内将拟出借本金以个人名义存入银行支行。

3、甲方的资金等待期限为个月,自年月日至年月日委托期内甲方不得将资金除银行理财以外的其他投资。

4、投资机会占有补偿:拟出借本金金额的/月,甲方接收补偿费账户:

户名:

开户行:

账号:

第三条、乙方出借的条件:

第四条、乙方匹配的投资业务说明。

1、房产抵押:指持有房产(住宅、商业、写字楼)的融资人,向我公司提出资金需求,经公司风险评估后向投资人提交风险调查报告,融资人将其房产抵押给投资方而形成的一种借贷关系。

2、车辆抵押:指持有七座一下的轿车的融资人,向我公司提出资金需求,经公司风险评估后向投资人提交风险调查报告,融资人将其车产质押给投资方而形成的一种借贷关系。

第四条、甲方的权利与义务。

1、除本合同另有约定外,甲方享有如下权利和义务:。

2、有权根据本合同的规定要求乙方按照本合同规定承担应尽的义务;。

3、甲方须向乙方提供的资料,包括真实姓名、身份证号码、家庭住址、银行户名、账号、家庭电话、移动电话,电子邮箱等资料。

5、甲方对乙方所提供的投资经营情况负有保守商业秘密的义务,未经乙方同意,甲方不得擅自将投资协议等资料向第三方提供或泄漏。

第五条、乙方的.权利和义务。

除本合同另有约定外,乙方享有如下权利和义务:。

2、在合同期限内,乙方有责任和义务对甲方的资金保值增值,并对甲方的个人财富,家庭情况等资料保密,不得对其他人泄漏。

3按照本合同的约定向甲方分配本金和收益,将收益主动转入甲方指定银行账号。

第六条、承诺和保证。

1、双方在此承诺和保证,其在本合同项下的承诺和保证为真实、准确的;。

3、双方在此承诺和保证,其将不从事任何有损于本投资计划的行为;。

5、甲方在此承诺和保证符合其投资条件的业务发生时出资。

第七条、合同的生效、变更与解除。

1、本合同经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人或负责人或授权代理人签章(签字或加盖名章)并加盖公章或合同专用章后生效。

2、本合同生效后,除本合同已有约定的外,甲乙任何一方均不得擅自变更或解除本合同;如确需变更或解除本合同,应经甲乙双方协商一致,并达成书面协议。

3、对本合同中的约定如需要修改或有未尽事宜,需要经过双方协商同意后以书面形加以修改或签订补充协议。

4、合同期满或甲方提前撤资,甲方须带好《委托投资服务协议书》和《委托投资款收到凭据》,才能办理本金和利息结算手续。

第八条、送达方式。

除本合同另有约定外,凡乙方就本合同给予甲方的任何通知、要求或其它通信,包括但不限于电传、电报、传真等函件,一经发出即被视为已送达甲方;邮政信函于挂号邮寄之日起第三日即被视为已递交给甲方。

第九条、保密条款。

双方保证对所有知晓的涉及对方商业机密文件、资料、数据、计划、商业意向等不得向第三方公开(乙方有要求的除外)。本协议解除或者终止后,双方仍应承担保密责任。

第十条、违约责任。

双方因违反本合同约定而给对方造成损失的,违约方应赔偿因此给对方造成的直接损失。

第十一条、争议的解决。

凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议,甲乙双方可协商解决;协商不成的,双方均同意采取以下第种方式解决:

(1)向仲裁委员会申请仲裁。

(2)向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条、其它。

本合同未尽事宜,甲乙双方可另行达成书面协议,作为本合同附件。本合同的任何附件、修改或补充均构成本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方声明:甲方已详细阅读本协议相关条款,对乙方提示的投资风险充分了解并清楚知晓,愿意承担投资风险。甲方保证填写的信息资料的真实正确性。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,两份合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

委托协议

甲方:

乙方:

根据甲方开展科研工作需要,委托乙方对烟叶中烟草化学常规六项(总氮、总糖、还原糖、总植物碱、氯、钾)进行分析检测,经甲乙双方友好协商达成以下协议:

一、合作内容。

1、甲方提供单个烟叶样品重量不少于100克,共计64个样品。

2、乙方根据甲方要求的检测方法进行检测并提供检测报告;若甲方没有明确检测方法,乙方将按照行业标准进行检测。

3、检测行业标准:

二、检测费用。

烟草化学常规六项(总氮、总糖、还原糖、总植物碱、氯、钾)测定收费为690.00元/样品;__委托检测64个样品的费用共计__元(人民币:),鉴于双方多年的友好合作关系和项目拨付经费的实际情况,检测费用实际收取__元(人民币:)。

三、责任。

乙方对该协议中的测定数据负有保密责任,未经甲方同意,不得对外发表论文或相关资料,产生的知识产权归甲方所有。遇政策性调整或不可抗拒因素影响,双方均不受本条款的.约束。

四、时限。

此协议有效期为20_年09月28日至20_年12月01日,乙方在收到甲方检测样品后,在规定检测期限内完成全部样品的测定,并及时向甲方提供盖有检测专用章及检测单位cma资质章的检测报告一份。

五、付款方式。

1、本协议检测费用由甲方承担,共计__元(人民币:__)。

2、甲方一次性支付乙方检测费用,检测费用在甲方收到乙方的发票后于十五个工作日内支付。

六、未尽事宜双方协商解决。

七、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐