工程设计类合同 工程设计合同(优秀8篇)

时间:2023-10-10 21:53:02 作者:QJ墨客 工程设计类合同 工程设计合同(优秀8篇)

在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!

工程设计类合同篇一

编号:设号

甲方:_____________________

乙方:______________________

甲方,经上级批准,文号____建__________________工程。建筑面积____m2,工程项目的投资额:_____万元。现委托乙方承担设计任务,经双方协商一致,签定合同如下:

一.甲乙双方签定合同生效后,乙方在有关设计资料齐全后进行设计,于___天内完成____图,经有关部门审查批准后,于___天内(年月日)完成施工图设计。

二.甲方应将__________________________________设计资料与有关文件送交乙方,作为设计的依据。

三.乙方根据甲方委托工程项目的范围和资料承担设计任务。

四.参照国家计委收费标准,本工程设计费(按造价的____%)计人民币______元。

五.本工程设计费分_____次支付:第一次,在签定合同后,甲方应即向乙方预付设计费总额的30%,计人民币______元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费);第二次,在完成方案设计后,甲方应即向乙方再付设计费总额的30%,计人民币______元(不含定金);第三次,在完成全部施工图后,甲方应即向乙方结清全部工程设计费,计人民币_____元。(如需编制预算,乙方另行收取预算编制费),甲方在付清全部设计费后,向乙方领取设计图纸和文件。

六.乙方供给甲方方案图一式一份,施工图一式五份,预算文件一式一份不另行收费。

七.乙方按国家有关规定,对所承担设计任务的建设工程项目,应配合施工进行设计技术交底和参加施工各阶段的工程验收。

八.如由于甲方带给设计资料不全或延迟提交时间而影响设计工作,则原协议的进度相应推迟。

九.在设计前或设计过程中,如需要出差,其差旅费均由甲方承担。

十.甲方委托乙方承担本合同资料之外的工作服务,另行支付费用。

十一.由于甲方变更计划或带给的资料错误,或对提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,甲方应按乙方所耗的工作量向乙方支付返工费。

十二.本合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份。

十三.本合同经双方签字及首付款到位后生效,合同壹个月后仍未生效,即自行终止。(复印无效)

十四.双方履行完合同规定的义务后,本合同即自行终止。

工程设计类合同篇二

住所地址:____

联系电话:____手机号:____

乙方:____

单位名称:____

地址:____服务电话:____

设计负责人:____

联系电话:____

手机:____

根据装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

甲方委托乙方承担以下工程设计任务:____

工程地址:_____________________________

本工程设计收费标准参考国家或现行上海家装设计市场每平方收费标准执行;

经甲乙双方商定设计收费为______________元/平方米,测量后估算收费______________元,金额大写_____________________元。

最终结算按平面方案图实际套内使用面积计算。

付款方式

甲乙双方采用以下付款方式

1、量房前甲方支付预付款20__元;

2、乙方的平面方案经甲方确认后,乙方需在规定时限内为甲方制作完成全套施工图;

3、甲方付清所有设计款项后,可接受全套设计图纸;

4、甲方如需乙方制作效果图,价格为________元/张。

乙方提供的平面设计图与施工图中应有详细的设计说明。

平立面图

1、原房型图

2、墙体改造图

3、平面家具布置图

4、地面图

5、天花图

6、现场制作的家具立面图

7、门立面图

8、厨房、卫生间局部立面图

9、电视背景墙立面图

10、其它现场需施工墙面的立面图

剖面图

1、应标明材质、用料、颜色等

2、门窗套剖面图

3、玄关剖面图

4、天花剖面图

5、电视背景墙剖面图

6、其它需施工处剖面图

水电施工图

甲乙双方约定,从合同生效之日起,乙方在7个工作日内完成第一次平面方案图;

乙方的平面方案图获甲方通过之日起,乙方在5个工作日内完成全套施工图。

甲方责任

1、甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款及设计费;

2、本工程建筑材料、设备的'加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担;

3、在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后,乙方进入到施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原平面设计方案时,甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30%作为补偿,乙方再进行第二次方案设计。

乙方责任

2、乙方制作平面设计方案并根据甲方的要求对平面方案图进行修改;

3、乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图;

4、乙方收到甲方支付的所有设计款项之后,即提供设计费发票。

乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费;

乙方:____

____年____月____日

工程设计类合同篇三

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上甲方将工程委托乙方设计,并达成如下协议:

1、工程地点:

2、工程项目性质:工程建筑面积:

乙方应根据甲方之要求与规定准备必需之设计与图样,以利本工程之进行。设计期间包含三个阶段,即平面方案设计、扩初设计、深化施工图设计。

1、合同签订生效后供平面设计方案及风格示意图,交由甲方审定确认。

3、甲方确认效果图方案后,乙方完成深化施工图设计,设计时间为工作日(不包括休息日)在设计完成后,甲方有不满意的地方可要求设计师做局部调整。

屋顶花园设计费按元/m收取

面积为m,按图纸实际建筑面积。

设计费为:人民币(大写)元效果图按元/张,需制作张,费用为:元

1、量房之前,甲方须交纳定金(定金按1000元/100m2收取,不足100m2的按100m2收取。包含在设计费用内)。乙方去甲方待装修项目实地量房。

2、设计合同签订后,即付清设计费。附:长沙市区以外的客户需交纳远征费。

3、因甲方原因未能按合同约定付款,乙方有权利停止目前的设计内容。

1、甲方向乙方提供原建筑平面图及施工结构图(要求尺寸准确),甲方确认方案的时间不计入乙方的设计时间。以不影响设计。

2、甲方提供便利条件给乙方了解测量施工现场。甲方配合乙方所需其他有关资料。甲方提出具体的设计要求。

乙方负责了解施工现场及周边环境。乙方根据甲方要求提供全套设计方案资料施工中出现设计问题,如需更改方案。设计师必须在三天内将更改后的图纸交与甲方确认。工程木工骨架完成时,设计师必须到现场进行设计中期验收。

因现场或外界原因,甲方要求改变设计方案,必须经乙方同意并签字认可。否则乙方不负责装饰效果及安全责任。

甲方应严格按照乙方设计所指定的材料进行施工,甲方要求改变的施工材料,必须乙方同意并他签字认可,否则乙方不负责装饰效果及安全责任。

双方责任甲方施工进场时乙方负责向施工方做设计交底。乙方负责甲方工程后期整体配饰工作的指导。

1、甲方不得要求乙方设计师违反国家有关标准进行设计。乙方设计师应按国家技术规范、标准及甲方提出的设计要求,进行设计,按合同规定的时间要求提交设计图纸,并对其负责。由于设计师的自身原因,延误了按本合同规定的交付图纸时间,延误一天按1‰罚款。(由于甲方平面设计方案调整而耽误的时间不予计入)

2、签订本设计合同后,设计费不予退还。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字生效

以上未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

________年____月____日

工程设计类合同篇四

合同编号:

技术服务合同

项目名称:

委托方(甲方):

受托方(乙方):

签订时间:

签订地点:

有效期限:

技术服务合同

委托方(甲方): 住 所 地: 法定代表人: 项目联系人: 通讯地址: 电 话: 传 真: 电子信箱: 受托方(乙方):住 所 地:法定代表人: 项目联系人: 通讯地址: 电 话: 传 真:

电子信箱:

本合同甲方委托乙方就 提供主体结构改造加固设计专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:

1.技术服务的目标:

2.技术服务的内容:由乙方再委托安徽省建筑工程质监二站承担) 。

第二条 乙方按下列要求完成技术服务工作:

1. 技

2. 技术服务时间:

3. 技

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供 下列工作条件和协作事项:

1.提供技术资料: 该建筑物相关原始档案资料及后期维修改造资料。

2.提供工作条件:

(1)(2)

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:

1.技术服务费:

2.技术服务费由甲方支付给乙方。具体支付方式和时间如下: 合同签订后支付20%定金;余款在交付成果时付清。

第五条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:

第六条 双方确定:

1.在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所 完成的新的技术成果,归(甲、双)方所有。

2.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件 所完成的新的技术成果,归双 (乙、双)方所有。

第七条 双方确定,在本合同有效期内,甲方指定甲方项目联系人,乙方指定陈信堂为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

第八条 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定按以下第 1、2 种方式处理:

1.提交仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

第九条 本合同一式

第十条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:(盖章) 法定代表人/委托代理人:年 月 日

乙方:(盖章) 法定代表人/委托代理人:年 月 日

工程设计类合同篇五

地址:_______________

联系人:______________

电话:______________

传真:______________

乙方:设计公司(设计人)

一、甲、乙双方通过协商,由甲方委托乙方对____________________________项目进行设计工作。

二、设计工作内容:

1、产品的外观设计

2、产品的结构设计

3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机

三、乙方在委托合同生效后:

3、在正式方案完成后,乙方在______天内制作可供展览使用的仿真样机壹台;

4、每阶段设计成果均由甲方验收,并履行验收手续。

四、设计要求。

乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准,及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中,对有关设计方面需要修改时,及时提供各项有关修改意见;在设计过程中,设计目标需调整时,双方应友好协商,取得一致意见。

五、设计费

经商定,甲方支付人民币______________元作为乙方设计工作之劳务费用,并于合同签字后即将该款%支付给乙方,合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可,甲方即将余款支付给乙方。

六、甲方在设计过程中,应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作,提供有关技术资料及设计规定所使用的部件,因甲方原因影响乙方工作进度时,乙方项目完成时间顺延。

七、双方商定,该项目在设计、备产阶段,双方均承担保密责任,因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。

八、双方商定,该项目专利申请权归甲方,乙方保留署名权。设计完成后,有关专利事项按国家专利法规定。

九、产品投产后,甲、乙双方对设计均有宣传权。

十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方,乙方帐号:

十一、委托设计商定之指标见附件,附件共______________页,附件与本委托书共同生效。

十二、合同一经生效,双方必须严格遵守,如有违反,违约方应承担对方由此引起的一切经济损失。

十三、未尽事宜,双方应通过友好协商解决。

甲方:______________乙方:______________

代表:______________代表______________

签字日期:______________签字日期:______________

工程设计类合同篇六

订立合同双方:

建设单位:____________________

以下简称甲方;

设计单位:____________________

以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

甲主委托乙方承担______工程的设计项目,建筑安装面积为______平方米,批准总投资为______万元,建设地点在____________。

1、甲方应在______年______月______日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在______年______月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按______元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

本设计合同生效后______天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内,甲方应向乙方支付______%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后______天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取______%奖励乙方。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日______元计算增付设计费。

3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

____________________________________________________________。

本合同自_______年______月______日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式______份,送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位(甲方):___________

设计单位(乙方):__________

代表人:______________________

代表人:_____________________

联系人:______________________

联系人:_____________________

通讯处:______________________

通讯处:_____________________

电话或电报:__________________

电话或电报:________________

开户银行:____________________

开户银行:___________________

帐号:________________________

帐号:_______________________

______年______月______日订

工程设计类合同篇七

建设单位:(以下简称甲方)

设计施工单位:(以下简称乙方)

经双方商定达成协议如下:

一、工程名称及建筑地点:

大垭槽

二、合同内容:

1、大垭槽一个拦水坝勘测设计,含1/500的坝址地形图

2、区发改委备案

3、行洪影响评价

4、拦水坝施工建设总价承包

三、工程投资及规模:拦水坝坝高河底以上2.5至3米

四、上级机关批准文号:

五、合同签订后,甲方应向乙方提供下列基础资料:

六、设计阶段时间进度要求:合同鉴定后,今年11月开工拦水坝施工建设

七、设计文件交付份数:四份

八、设计费及施工承包费计取标准及办法:

经双方协商,大垭槽一个拦水坝勘测设计,区发改委备案,行洪影响评价,拦水坝施工建设总价承包总费用为人民币30万元(叁拾万元整),(其中拦水坝勘测设计,区发改委备案,行洪影响评价为11万元,拦水坝施工建设总价为19万元,)合同签订3日内,甲方支付人民币10万元(拾万元)定金,乙方进场勘测设计。(拦水坝施工建设河床基础深为2米,若河床基础深,超过2米时,超挖超填的工程量照实结算)设计成果经相关部门通过后,拦水坝进场施工时,甲方支付开工费人民币15万元(拾五万元)拦水坝基础露出水面时,甲方支付人民币3万元(叁万元)。拦水坝施工建设完工后,甲方支付剩余人民币贰万元(贰万元)。若甲方支付费时间延后,乙方提交设计成果及拦水坝施工时间顺延。

九、双方责任:

1、乙方依据批准的设计任务书或上阶段的批准文件,以及国家设计规范、规程、定额提交设计文件。

2、乙方对所承担的设计项目配合施工,进行技术交底,现场设计变更及竣工验收。

3、甲方不能履行合同的`,无权请求反还定金;乙方不履行合同的,应反还定金。

4、双方已签订合同并实施后,原定任务书有重大变更的修改设计时,经双协商,另定合同。

5、由于甲方原因造成乙方反工、修改设计的应视其工作量另行曾费。

6、拦水坝施工建设中由于土地问题与当地农民发生纠纷,由甲方负责协调矛盾。

7、甲方超过合同规定日期付费时,施工日期顺延。

十、本合同未尽事宜,按“国发【1993】122号文”及“经济合同法”有关条款办理。

十一、本合同经双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,两方各执一份。

工程设计类合同篇八

工程名称:工程地点:合同编号:

设计证书等级:发包人:

承包人:

签订日期:年月日

发包人:承包人:

发包人委托承包人承担xx道路建设工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:

1.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场管理规定》等相关法律法规。

1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。

1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现行相关标准。第二条承包范围:

2.1本项目规划红线范围内的方案设计。设计范围为:工程红线范围内的需涉及的所有建筑设计(完成工程竣工验收所必须的所有建筑设计),包括但不限于以下内容:估算总序号1分项项目名称规模设计阶段及内容方案初设施工图投资(万元)估算设计费(元)1、承包人承担的设计任务和工作:xx道路建设工程项目的方案设计、说明初步设计、施工图设计,配合发包人完成方案报建。附属建筑工程等所有设计及项目概算资料全套等工作内容,以及施工现场配合服务。2、在工程建设过程中,因发包人原因需承包人做出设计修改、变更或增加设计工作量,相应修改、变更增加设计的设计费其设计费已包含在合同设计费总额中。如上述设计的修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%,双方根据本合同另行签订补充协议。3、根据成华府发【20xx】6号文件设计评审要求,项目方案设计评审完成后,承包人需按照区评审中心出具的评审意见进行优化修改设计,发包人不再支付优化修改设计服务费。若承包人不对设计进行优化修改的,发包人有权结合市场设计收费行情,对设计费作一定扣减。

第三条发包人应向承包人提交的有关资料及文件:(发包人根据项目要求设定)

序号1234

发包人应按合同条款的有关规定,按时向承包人支付设计费用。5.3支付时间

发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请,设计费支付进度详见下表:

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向承包人提交资料及文件,但发包人不对其完整性、正确性负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2除施工图审查合格后因政策法规、用地条件、规划要求等不可抗力造成的变更外,发包人不承担在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。

6.1.3发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意,发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查,并有权要求承包人配合。

6.1.5承包人在不违反设计规范前提下,根据甲方要求及有关主管部门意见进行施工图设计修改并完成设计审查、取得相关主管部门合格审查批复意见。甲方修改要求均以书面传真方式确认。

6.1.6业主有权对承包人承担在本合同约定的工作范围和内容(合同)中的设计工作做出适当地调整,因新增的工作量造成设计费增加的,设计费不再进行调整,承包人应当无条件接受。若因业主、规划等原因导致项目规模、投资额减小,引发的设计修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%,具体缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。

6.2承包人责任:

6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6.2.2设计采用的主要技术标准是:根据国家、省、市现行相关设计规范、规定执行。

6.2.3设计合理使用年限为50年。

6.2.4承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5承包人应全力配合发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。6.2.6承包人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告,接受发包人或上级主管部门的审查,并对相关问题作出澄清和解答。发包人要求设计人派专人根据需要及时到施工现场进行配合与解决有关问题:

(3)在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计;

(5)参加本工程的交工、竣工验收,并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时,有权提出更换,承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

6.2.7承包人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向承包人索赔。

6.2.8重大设计需要修改变更的,承包人接到发包人通知后,主设计师须在48小时内到场,一般变更在3个工作日内作出变更修改设计,提交给发包人,复杂变更设计提交时间双方进行协商后确定。

6.2.9承包人应按发包人要求完成本合同约定承包范围外的设计工作,若该承包范围外设计工作量较小,则发包人不再向承包人支付费用;若该承包范围外设计工作量较大,发包人可根据承包范围外设计工作量的多少给予承包人适当补偿,该补偿金额由发包人与承包人协商确定。

6.3设计文件应得到发包人、发包人上级主管部门、规划部门、建设主管部门、移交部门的认可。

6.4设计过程中承包人和发包人应紧密配合,发包人对承包人的合理意见承包人应予采纳。

6.5人员保证与变更:

(1)承包人应安排比选文件中承诺的人员投入工作,并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

(2)如果承包人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动,发包人有权以书面形式提出更换要求,承包人应立即出具有同等资历的人员替换;若非因上述原因,承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员,但应符合合同规定的资历要求,否则,发包人有权拒绝。

(3)承包人的工作进度没有达到承包人投标书中承诺的进度计划时,发包人有权提出要求增加承包人员,承包人应立即安排,其费用被认为已包含在合同价格之中。

第七条违约责任7.1发包人违约责任

(1)由于发包人变更设计项目、规模、条件,或提供的资料不准确,或对其所提交资料作较大修改,或未按期提供设计必需的资料、工作条件,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计,承包人可要求发包人延长一定的日期提交成果资料,承包人实际消耗的工作量不予以增加费用。

(2)发包人超过合同规定的日期支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时,承包人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

(3)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同的(但并非承包人原因造成),应书面通知承包人,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗时,在(1万元以下范围内)增付和结清设计费,同时结束合同关系。

7.2承包人违约责任

(1)承包人将设计任务转包,或者未经发包人同意私自分包的,发包人将有权中止合同,并计扣发包人合同价5%~10%的违约金。

(2)承包人未按照国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计,或未根据成果资料进行工程设计,或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的,发包人将计扣承包人合同价5%~10%的违约金。

人延迟履行超过30天,视为承包人不能履行合同,发包人有权解除本合同。

(4)因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的,除由设计负责继续完善设计外,发包人还可视造成的时间延误和费用损失,计扣承包人合同价10%的违约金。

(5)承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场,或未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计的,每延期15天(不足15天按15天计),发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣承包人的违约金。

(6)因承包人错误而造成一般质量事故的,承包人除向发包人支付设计费用的5%作为违约金外,承包人还应无偿继续完善设计。

(7)因承包人错误而造成重大质量事故的,发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

第八条其他

8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由承包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数,承包人按实际发生价格另收工本费。

8.2本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

8.3发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。8.5本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协调解决,协商不成的,不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的,可依法向合同签订所在地(成都市成华区)法院起诉。

8.6本合同一式捌份,发包人叁份,承包人伍份。8.7本合同经双方签章之日正式生效。

8.8本合同生效后,按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.9本合同未尽事宜,双方协商并签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8.10其它约定事项:因设计原因造成结算价高于中标价的,设计单位须赔偿发包人相应损失。赔偿金额不超过设计费总金额。

发包人名称:承包人名称:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:

经办人:

审核人:

委托代理人:经办人:审核人:签订日期:

相关范文推荐